篇一：建筑专业科技应用文写作
育人功能为主 线；为提高建筑类高职各专业人才的工作素质服务；为未来的求职和就业服务。建筑施工应用文是工程项目建设中不可缺少的一项关键工作。撰写建筑施工应用文，首 先要熟悉建筑施工应用文各文种的格式，做到格式符合标准。语言要准确、简明、得体。
撰写技术交底文件时，要注意内容详尽，针对性要强，可操作性要强，同时要注意使用 通俗的语言，清晰讲述技术操作过程和细节。
施工日志的撰写，使用简洁的语言，注重整个施工阶段有关施工活动和现场情况变化的 完整而又真实的综合性记录。
工程变更单撰写时应写明工程变更的要求及原因，格式要规范，语言要得体。
我通过本 课程的学习，培养了我良好的思维品质，全面提升我的综合文化素质；培养了我的口语与书 面语的表达能力；全面提高了我的适应工作需求，解决实际问题的职业能力；以及培养了我 终身学习、持续发展的能力，并为我全面提高综合素质提供必备条件。
建筑工程应用文写作是基于工作过程重新构建了建筑应用文写作教学内容，满足各专业 人才培养目标要求，适应社会发展需要。以“必需、够用”为原则重新构建了写作课程体系 和教学内容体系；以及以职业能力和素质培养为重点，制定与各专业相适应的建筑应用文写 作教学要求，达到共性与个性相结合。
充分进行校外行业、企业调查，了解社会需求 有针对性地满足相关工作岗位对学生知识、能力、素质的要求，真正服务于各专业的人 才培养目标，共性与个性模块相结合 建筑工程应用文写作是以学生为主体，以实践练习培养学生写作技能为主导，以专业岗 位工作需求设置 “模块” ， 体现职业岗位和能力培养的要求。
同时为学生可持续发展奠定基础。
建筑施工应用文是工程项目建设中不可缺少的一项关键工作。撰写建筑施工应用文，首 先要熟悉建筑施工应用文各文种的格式，做到格式符合标准。语言要准确、简明、得体。
撰写技术交底文件时，要注意内容详尽，针对性要强，可操作性要强，同时要注意使用 通俗的语言，清晰讲述技术操作过程和细节。
施工日志的撰写，使用简洁的语言，注重整个施工阶段有关施工活动和现场情况变化的 完整而又真实的综合性记录。
工程变更单撰写时应写明工程变更的要求及原因，格式要规范，语言要得体。篇二：建 筑应用文写作习题集(答案) 建筑应用文写作习题集答案 目标模块 概论 一、填空 （一）运用应用文专用词语填空 1.你 已收到 批复 2.据 3.经 参照 4.无不妥 请颁发 5.颁发 6.承蒙贵 7.已收悉 你 函复 8.为盼 9.如无不妥 批复 10.该 系 11.针对 责令 12.获 贵 贺忱 13.着即 有违 14.知晓 遵 照 15.查收 16.根据 会同 17.为了 经 拟 该 18.批准 19.为了 经 现 20.遵照 现 转发 （二）按要求填空 1.准确、简明、规范、平实 2.规范性、确定性 二、不定项选择 1a 2c 3c 4abcd 5ab 三、简答： 1.应用写作是以应用文的文体及其写作活动为研究对象、探讨应用文写作规律的实用科 学。
2.美国未来学家阿尔温· 托夫勒指出， 信息时代家庭工作的任务是编制电脑程序、 写作、 远距离监测生产过程。信息时代社会家庭化，作为三项家庭工作任务之一的写作，自然不是 文学写作而是文章写作，特别是应用写作。从预见变化，促成变化这个角度来说，社会愈是 进步，应用文在社会发展中的地位愈加重要。具体地说，应用写作具有以下四方面的作用： 宣传教育作用、公务联系作用、法律法规作用、凭据和记载作用。
3.直接功用性，如写一篇广告是为了向公众宣传某种商品或服务。
内容真实性，如写新 闻，更要注意时间、地点、人物和事件的真实。
思维逻辑性，如写请示，要讲清请求事项和 请求批准的原因。
格式稳定性，如国家行政机关公文在文面上，要求有秘密等级、发文机关标识及发文字 号等指定说明，对文种的使用有严格的规定。
4.一般地说，应用文写作主要采用叙述、议论、说明三种表达方式。
应用文的说明应做 到：抓住特点、客观科学、准确简明； 应用文的叙述应做到：真实可靠、交代清楚、线索清 晰； 应用文的议论应做到：庄重、简洁。
四、分析下面文字是何种表达方式： 1.叙述 2.说明 3.描写 4.议论 公文模块一 通知 通报 一、填空 1.表彰先进 批评错误 2.批转下级机关 不相隶属机关 3.需要周知 共同执行 任免人 员 4.下级机关 5.指示性、任免聘用、批示性、告知性 三、判断题 1.× 2.√ 3. × 二、实训 （一）给下列标题填写文种 1.通报 2.通知 3.通报 4.通报 5.通知 （二）根据以下内容提示，拟写公文标题 1.中央军委关于对成功发射神舟六号全体工作人员进行表彰的通报 2.××市××区公 安局关于表彰民警王义民恪尽职守、智擒盗贼先进事迹的通报 （三）根据所给材料撰写公文 略 公文模块二 函 会议纪要 一、填空： 1.不相隶属机关 相互商洽 答复 请示批准 2.公函 便函 3.知照 指挥 联系 4.上行文 下行文 平行文 5.行政公文的函 6.回复 7.会议名称 8.不需要 9.与会者 主持人 二、选择 1.abd 2.a 3.b 4.abcd 三、简答： 1.会议纪要是记载和传达会议情况及议定事项的公文，是会议文件的一种。人文纪要一 般制成于会议后期或结束之后， 除具有指导性之外， 还可用文件形式发给有关单位 （或部门） ， 沟通情况，知照事项；或上呈有关领导机关，汇报会议精神。
2.会议纪要的主体主要介绍会议讨论的主要情况、主要精神和议定的事项。写法上形式 多样，主要有归纳式和综述式。
四、写作 略 事务模块一 简报 一、填空： 1.报头 报体 报尾 报头 报尾 2.按语 3.按语 4.说明性按语 提示性按语 指示性按语 5.新闻式 总结式 指示式 短讯式 转发式 二、 选择 1.abcd 2.a 3.abc 4.abcd 三、简答： 1.简报就是简明扼要的情况报道，它是机关团体、企事业单位编发的用以传递信息、沟 通情况、交流经验的一种内部文书。
2.简报的特点是：简洁性、新闻性、快速性、指导性。 3.简报的种类较多， 如按其内容和性质划分， 可以分为以下四种： 工作简报、 专题简报、 会议简报、动态简报。
4.简报与报纸有相同之处： （1） 它们都要求其内容真实。
（ 2） 它们都要求尽快发布。
（3） 它们都要求语言生动、活泼，文章可读。
简报与报纸有不同之处： （1）出版周期不同。
（2）阅读对象不同。
（3）内容不同。
四、 写作 略篇三：建筑应用文写作作业 ? 房县五台山省级森林公园 ? 五台山森林公园北望武当山、南接神农架、东临荆襄古隆中、西通晨秦暮楚古 长城。是“鄂西生态文化旅游圈”核心版块中的重要支撑点和连接点。五台山省级森林公园 距房县城东南 33 公里处，总面积 10830 公顷，森林覆盖率高达 83．2％，负离子含量每立方 厘米达 10 万个以上。
目前已动工建设的三里坪电站是房县境内装机容量最大的， 建成后库容 可达 5 亿立方米， 与下游库容同样达到 5 亿立方米的寺坪电站， 共同形成一个 10 亿立方米的 梯级平湖,让人领略到“高峡出平湖” 、 “秋水共长天一色”的雄奇壮观 。
? 境内较多的水域和较 好的植被，形成良好的小气候特征，冬季温暖湿润，夏季凉 爽宜人， 位于南沟的廖家河水系， 被誉为 “十里长峡” ， 峡内河水清澈， 瀑布涟涟， 石奇鱼肥， 野花奇草尽生其壁，溶洞星罗棋布。公园内奇石林立、黛色参天、奇花异草比比皆是。进入 五台山森林公园，远离闹市、回归自然、让人心旷神怡。这里一年四季风光无限，春赏山花 烂漫；夏看流泉水潺潺；秋观满山红叶似彩霞；冬品白雪玉龙环绕,更有珍惜植物 200 余种， 其中国家二级以上保护植物 20 余种，极具观赏和科研价值。
。
核桃、茶叶、上鸡，是这里的三大主导产业，另外还有板栗、蘑芋、药材、山羊四大辅 助产业。林场现已发展生态有机茶 100、0 一亩，核桃丰产示范园 300，林下养殖生态鸡 2．8 万只，林 下种植以柴胡、金银花为主的地道中药材 6500 亩，发展以板栗为主的经果林 5000 亩， 蘑芋 2000 亩。
? 蓝星房地产投资公司为开拓市场，开拓旅游经济，计划先期投资 3000 万，前两年投资 2000 万，后三年投资 1000 万，五年初步形成规模，开发合同 50 年。计划改建 3 条风景区道 路，30 公里，预计投资 800 万，新建一个休闲度假村预计投资 1000 万，修建一个水上乐园 预计投资 500 万，景区建设预计投资 500 万，前期营销管理费用预计 200 万。结合十堰地区 旅游经济形式，帮助个该公司进行分析后，做一份可行性报告。
? 五台山森林公园位于县城东 20 公里，总面积 16.2 万亩,森林覆盖率 83%，境内山峦叠 嶂，沟壑纵横，高山飞瀑，溪流欢唱，万亩松杉，苍翠欲滴，溶洞星罗棋布，神奇而富有特 色，山、水、林、峡、洞、塔浑然一体，十里长峡、合欢谷、石门峡瀑布、仙人洞、姐妹洞、 龙洞、月亮洞、高峡平湖等景点相互呼应，珍稀动物 200 余种，其中国家ⅱ级以上保护动植 物 20 余种。可以打造成为国家 4a 级景区。篇四：建筑类,业务应用文(教案) 黑 龙 江 建 筑 职 业 技 术 学 院 时 授 课 计 划 基本课题： 绪论 0-1 应用文概述；0-2 应用文的主题和材料；0－3 应用文的语言； 任务 一：行政公文写作 1-1 概述； 1-2 公告、通告； 1-3 通知、通报；1-4 报告、请示；1-5 函、会议纪要 目的要求： 理解应用文写作的性质及作用。掌握应用文的概念，了解其种类及特点。掌握行政公文 各类问题的特点 、结构、写法和撰写要求。
重点难点： 掌握应用文写作中主题、材料、结构的特点及要求、熟悉其表达方式。模拟写作，培养 撰写建筑行业行政公文的能力。
教学方法： 讲授法、案例分析法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容（最后按课时或单元写课后分析） ： 导入： 绪论 0-1 应用文概述； 0-2 应用文的主题和材料； 0－3 应用文的语言； 教学： 任务一：行政公文写作 1-1 概述； 1-2 公告、通告； 1-3 通知、通报；1-4 报告、请示；1-5 函、会议纪要 总评及巩固知识点 课后作业 教研室主任（签字） ： 任课教师： 课后分析 黑 龙 江 建 筑 职 业 技 术 学 院 时 授 课 计 划 基本课题： 任务二：事务应用文写作 掌握事务应用文的概念，理解其特点及写作要求。
重点难点： 掌握事务应用文各类文体的特点、结构、写法和撰写要求。分析案例，模拟写作，培养 撰写建筑行业事务应用文写作的能力。
教学方法： 案例分析法、文档实务教学法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容（最后按课时或单元写课后分析） ： 复习 导入：任务二：事务应用文 2-1 概述 1、概念； 2、种类； 3、事务应用文与行政公文的区别；4、注意事项 教学： 2-2 计划； 2-3 总结； 2-4 调查报告； 2-5 简报； 2-6 启事 实训：训练一 总评 教研室主任（签字） ： 任课教师： 黑 龙 江 建 筑 职 业 技 术 学 院 时 授 课 计 划 基本课题： 任务三：经济应用文写作 掌握经济应用文的概念，理解其特点及写作要求。
重点难点： 掌握经济应用文各类文体的特点、结构、写法和撰写要求。分析案例，模拟写作，培养 撰写建筑行业经济应用文写作的能力。 教学方法： 案例分析法、学生团队分享法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容（最后按课时或单元写课后分析） ： 复习 导入：任务三：经济应用文 3-1 概述 1、概念； 2、特点； 3、种类；4、写作要求 教学： 3-2 市场调查报告； 3-3 可行性分析报告； 3-4 资产评估报告； 3-5 经济合同； 3-6 招标书、投标书 实训：训练二 总评 教研室主任（签字） ： 任课教师： 黑 龙 江 建 筑 职 业 技 术 学 院 时 授 课 计 划 基本课题： 任务四：科技用文写作 目的要求： 掌握科技用文的概念，理解其特点及写作要求。
重点难点： 掌握科技用文各类文体的特点、结构、写法和撰写要求。分析案例，模拟写作，培养撰 写建筑行业科技用文写作的能力。
教学方法： 案例分析法、文档实务教学法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容（最后按课时或单元写课后分析） ： 复习 导入：任务四：科技用文 4-1 概述 1、概念； 2、种类； 3、注意事项 教学： 4-2 毕业论文；4-3 实验报告； 4-4 实习报告； 实训：训练三 总评 教研室主任（签字） ： 任课教师： 黑 龙 江 建 筑 职 业 技 术 学 院 时 授 课 计 划 篇五：土木工程应用文,包含很多常见范文! 土 木 工 程 应 用 文 目录 函 与 复 函 ??????????3 会 议 纪 要 ??????????4 请 示 与 批 复 ?????????6 招 标 公 告??????????7 投标书???????????8 备忘录???????????9 承发包合同?????????12 技术交 底 ??????????15 通知 ????????????16 报告 ????????????17 细则 ????????????18 监理月 报??????????22 总结????????????26 竣工报告??????????28 函与复函 请求迎接筑龙公司赴滇工程师团的函 云南省交通厅： 为解决云南省部分山区公路工程建设技术力量薄弱的困难，经研究决定，现派蒋伟等 50 名交通土建工程师组成的工程师团前往协助。该工程师团将于 3 月 20 日起程，3 月 21 日下 午 2 时到达云南机场，请到时派人迎接，并安排食宿及工作事宜。
请予函复。
筑龙公司 二〇一〇年三月十日 关于迎接筑龙公司赴滇工程师团的复函 筑龙公司： 你司《请求迎接筑龙公司赴滇工程师团的函 》收悉，现函复如下： 我省交通厅正在加紧准备筑龙公司赴滇工程师团的迎接工作。
现已安排好蒋伟等 50 名工 程师的食宿、工作等方面的事宜。
特此函复。
云南省交通厅 二〇一〇年三月十八日 会议纪要 挖金沟渣场水保工程（z 标）监理例会纪要 sbjl/jb—z [2009] 019 号 时间: 2009 年 11 月 23 日 地点: 业主营地 a09 会议室 主持人: 张云 参加单位及人员: pmd： 王云川 唐志刚 唐佩 水保监理： 罗云龙 肖平 徐欢欢 施工单位： 王超 谌颖 吴雨佳 会议内容： 施工单位汇报近期份施工计划，提出近期施工所面临的问题，与 pmd 和水土保持监理共 同探讨解决方法。主要内容及有关要求如下： 1、关于渣场堆料划分 根据施工现状，为保障沙石料生产质量，原则上同意鸿川公司实施其 2009 年 11 月 21 日报送《关于报送渣场规划的报告》 ，按照规划报告进行堆渣。
2、进场公路 （1） 、进场公路护坡目前施工已基本完成，要做好护坡顶部回填，摊平等收尾工作，以 备验收。
(2)、进场公路的伸缩缝现已切割，要求进行清理，按设计进行沥青填缝。
(3)、进场公路排水沟沟口（2#桥右岸桥头）存在跌水冲刷的问题，要求尽快进行处理， 做到使水缓流进入九龙河。
（4） 、要求对 2#桥右岸桥头靠排水沟一侧护坡施工遗留下的碎石进行摊平，多余部分进 行清理。
2、堆渣体及上游坡面防护 (1)、要求对上游未设计干砌石的部分，按照设计坡比对上游面的渣体进行修坡。 （2） 、无用渣顶堆渣要及时进行摊铺碾压，要严格按照设计要求的 1.6 米一层进行摊铺 碾压，要求鸿川公司马上修复推土机，确保摊铺碾压顺利进行。
(3)、要求对上游混泥土坝后平台的大块石垒砌进行整理，满足设计要求和外观形象。
(4)、对渣体上游面坡下散落的块石，要求进行清理。
4、其它工作 (1)、做好上游坡面防护和进场公路改建两个分部工程的内业资料及试验报告的整理。
(2)、继续搞好渣场道路的维护及有用渣场的安全工作，派专人指挥卸车，保证安健环各 项工作有序进行。
篇二：建筑专业科技应用文写作
质服务；为学生求职和就业 服务。201104-1 四、教学目标了解应用文的类型、结构及 其语言的特点； 掌握其写作知识、 写作格式和写作 要求能阅读和分 析建设类应用文 的功能作用，能培养认真细 致、严谨耐心的 工作作风，具有运用建筑应用文体解决工程建设 相关问题可持续发展能力和创新精神，培 养正确的价值观 等人文素养201104-1 三、教学内容1、教学内容选取有针对性地满足建筑类工 作岗位对学生的要求，真 正服务于建筑专业的人才 培养目标，通用性与专业 性模块相结合 注重培养学生的建筑应 用写作能力，有效沟通、 解决实际问题能力以实践练习培养学生写 作技能为主导，以工程 实施过程需求设置“模 块”，体现职业岗位和 能力培养的要求。按照培养学生职业岗位写 作能力的原则，重新修订 课程标准（大纲）；基于 建筑施工过程为主线，突 出“项目”教学的思想。201104-1 2、教学内容的组织应用写 作基础 知识施工前 期应用 文写作施工中期 应用文写 作施工后 期应用 文写作校内写 作训练工作岗 位写作 实操201104-1 3、教学内容的表现形式：部分网络 资源◆筑龙网： ◆中国应用文写作 网： /201104-1 四、教学设计教学条件 企业现场教学法 情境教学法 案例教学法 小组讨论法 多媒体201104-1 五、 教学组织与实施课堂实行案例教学法 改革原有的考试方式教学中注重师生的互动充分利用课外教学实践201104-1 五、 教学组织与实施10% 10% 10% 10% 60%课堂讨论 模拟写作 考查 如大作业201104-1 六、 教学评价行业企业专家 七、课程特色与创新根据学生预设职业岗位需求来选取教学内容特色与创新教学方式方法 构建项目化教学的体系本课程特色鲜明，为培养建设类高职学生 的职业岗位能力提供了有力的支撑。201104-1 附件：学生预设职业岗位定位1、参与工程建设的基本单位201104-1 2、工作流程建 议 书可 行 性 报 告初 设 计 概 算 价列 入 年 度 财 政 计 划地 质 勘 察设 计 图 纸工 程 招 标工 程 投 标工 程 评 标 定 标签 订 施 工 合 同工 程 施 工工 程 竣 工工 程 保 修201104-1 附件：学生预设职业岗位定位3、工程管理组织结构项目经理 决策层技术负责人施 工 员质 检 员安 全 员造 价 员测 量 员试 验 员材 料 员资 料 员 作业层防 水 工 组电 焊 工 组起 重 工 组架 子 工 组混 泥 土 工 组钢 筋 工 组模 板 工 组砌 筑 工 组201104-1 建筑工程应用文写作 第一讲概论 能力目标1、掌握建筑工程应用文的定义； 2、了解建筑工程应用文的种类、特点和写作注意事 项； 3、明确建筑工程应用文写作的用语和书写要求。 一、建筑工程应用文的概念应—应付工程建设的需要用—用于工程建设实务 文—形成的各种文件及信息记录 二、建筑工程应用文的种类1、工程前期应用文招投标书、合同文书、企事业资信调查报告2、工程施工中期应用文报审表、报验单、工程申请书（表）、策划书、通告、施工现场宣 传牌标、记录文件、交底文件、工程变更单、工作通知单和工作联系 单、催款函和报告3、工程施工后期应用文报验单、报告、建筑纠纷起诉状和答辩状、总结、述职报告 三、建筑工程应用文的特点1、真实性和全面性 2、分散性和复杂性3、多专业性和综合性 四、建筑工程应用文用语和书写（一）文字简洁性 （二）书写规范性1、要求字体工整，不得潦草，使用规范的简体汉字； 2、使用国家标准的计量单位，并注意这些单位的大小写，如A、m、 ㎡、㎜、㎝、t等，不使用中文计量单位名称； 3、正文中出现的数字一律使用阿拉伯数字，如地下5层、第15层，就 不能写成地下五层、第十五层； 4、各种技术用语应与各种设计、标准、规范、规程中所用术语相同； 四、建筑工程应用文用语和书写（二）书写规范性5、参加工程建设各方的名称应规范，如常用建设单位、承包单位、监 理单位、设计单位、总包单位、分包单位、项目经理部、项目监理部 等来称呼，而不能用业主、甲方、乙方、承包商、监理方、监理等来 称呼； 6、书写时一律使用黑色或蓝黑色墨水，不得使用易褪色的书写材料， 如铅笔、红蓝铅笔、圆珠笔、复写纸等；7、凡签字一律亲笔签写，不得代签或打印；凡落款时间一律用汉字书 写，不得用阿拉伯数字书写，如二〇一二年二月二十五日就不能写成 2012年2月25日。 五、撰写建筑工程应用文应注意的事项1、体现时效性 ； 2、实事求是，灵活处理；3、格式规范性 。 六、案例分析行政公文案例国务院关于调整证券交易印花税.doc 建筑工程应用文案例承包单位通用报验单.doc 七、课堂训练回答下列问题建筑工程应用文在数字和单位符号书写上有什么要求？某工程按合同的规定，建设单位应于8月15日付承包单 位第一次工程进度款，可一周过去了，承包单位未收到建设 单位付给的进度款，承包单位决定用书面的形式向建设单位 讨要此款。你认为，承包单位应向建设单位发《请款函》， 还是《催款通知单》？为什么？ 建筑工程应用文写作 第二讲建筑工程招投标文书 能力目标1、了解建筑工程招投标基本知识； 2、建筑工程招投标文书和招投标文件的区别 ； 3、掌握建筑工程招投标文书写作的格式和内容 ； 4、能完成投标文书写作。 一、建筑工程招投标文书概要（一）建筑工程招标与投标的含义 建筑工程招标 ——招标人在兴建工程时，公布招 标标准和条件，招人承包，选择其中价格和条件最 优者为中标人，订立合同进行交易的行为。
建筑投标——投标人对招标文件的响应，竞争做承 包者的行为。 （一）建筑工程招标与投标的含义招投标流程——招标工作阶段、投标工作阶段和开 标、评标、中标工作阶段。
1、招标工作阶段 审批-确定招标方式 -确定办理招标事宜的方式 发布（送）招标公告或投标邀请书 -编制、发放资 格预审文件和收取资格预审申请书 -资格预审，确 定合格投标申请人 -编制招标文件 -踏勘现场 -澄 清或者修改招标文件 招投标流程2、投标工作阶段 作出投标决策-编制投标文件 -寄送投标文件 -补 充、修改已经提交的投标文件 3、开标、评标、中标阶段 开标-评标 -中标 （二）建筑工程招投标文书和招投标文 件的区别1、招标文书和招标文件的区别 ⑴组成不同 招标文书（下简为招标书）是指招标资格预审公告 、招标公告和投标邀请书、招标资格预审合格通知 书、中标通知书等 招标文件是有关招、投标事宜等文书的总称 （二）建筑招工程招投标文书和招投标 文件的区别1、招标文书和招标文件的区别 ⑵目的不同 招标书向承包人提供招标的信息、招徕购买招标文件和投 标 招标文件向承包人提供编写投标文件所需的资料，并向他 们通报招标依据的规则和程序等，其内容应当包括招标项目 的技术要求、对投标人资格预查的标准、投标报价要求和评 标标准所有实质性要求和条件,以及拟签订合同的主要条款 。 （二）建筑招工程招投标文书和招投标 文件的区别1、招标文书和招标文件的区别 ⑶获取的方式不同 招标文书如资格预审公告和招标公告通常利用大众 传媒工具如报刊、网络等来传播；投标邀请书常用 邮寄或专人送达。
招标文件则常常是投标人向招标人购买获得。 （二）建筑招工程招投标文书和招投标 文件的区别2、投标文书和投标文件的区别 ⑴组成不同 投标文件是投标人根据招标文件的要求来编写、向招标人 送达的所有文件的总称，由投标函部分、商务部分和技术部 分三部分组成。
投标文书（下简为投标书）通常是指投标函部分的文书， 由法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标 函、投标担保银行保函、投标担保书等内容组成 （二）建筑招工程招投标文书和招投标 文件的区别2、投标文书和投标文件的区别 ⑵主次不同 投标文书是投标文件有机组成部分，是投标文件不 可缺少的附件。 二、招标书写作指要1、招标书的结构形式 ⑴标题 ①完整式标题 招标人（或代理机构）+工程项目名称+标段名称 （如果是分段招标）+文种（招标资格预审公告、 招标公告或投标邀请书） 如：伟业房地产开发有限公司 鑫苑小区 地下工程 招标资格预审公告 二、招标书写作指要1、招标书的结构形式 ⑴标题 ②简约式标题 招标人（或代理机构）+文种或工程项目名+标段 名（如果是分段招标）+文种形式为标题，甚至只 写文种。
如：湖北省招投标管理办公室 招标公告 武汉市野芷湖公路桥建筑工程 投标邀请书 二、招标书写作指要1、招标书的结构形式 ⑵送往单位 投标邀请书要在标题之下另起一行顶格写被邀请单 位名称。招标资格预审公告和招标公告，因为是对 公众而发的，不必写送往单位。 二、招标书写作指要1、招标书的结构形式 ⑶正文 ①资格预审公告主要内容包括招标条件、项目概况 与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资 格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发 布公告的媒介、联系方式。 二、招标书写作指要1、招标书的结构形式 ⑶正文 ②招标公告和投标邀请书主要内容包括招标条件、 项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件 的获取、投标文件的递送、发布公告的媒介（用于 招标公告）、被邀请单位的确认（用于投标邀请书 ）、联系方式 二、招标书写作指要1、招标书的结构形式 ⑷签署 文末右下方签署招标人（或招标代理公司）的名称 、地址、邮编、电挂、电话、邮箱、联系人以及发 布的年月日等，时间要大写。 二、招标书写作指要案例分析 招标公告教学辅助用房建筑工程招标公告.doc 招标资格预审公告教学辅助用房建筑工程招标资格预审公告.doc 投标邀请函投标邀请函.doc 三、投标书的写作指要投标书的写作包括法定代表人身份证明书、投标文 件签署授权委托书、投标函、投标担保银行保函、 投标担保书等文书的写作，其中投标函写作相对复 杂些 。
1、投标函的结构形式 ⑴标题 ①招标项目+文种 如：湖北城市建设职业技术学院教学辅助用房建筑 工程 投标函 三、投标书的写作指要1、投标函的结构形式 ⑴标题 ②直接写成文种 如：投标函、标函 ⑵送往单位 作为函，必须有受文单位，要顶格写。投标函受文 单位是应是招标单位或招标代理机关。 三、投标书的写作指要1、投标函的结构形式 ⑶主体部分 除写清投标报价、工期、履约担保情况、投标保证 金等内容以外，还要写明投标态度、投标内容强调 、投标承诺等。
⑷附件 ⑸签署 三、投标书的写作指要案例分析 投标函投标函.doc 资格预审函等写作模板资格预审申请函.doc 四、课堂训练招标书在什么情况下要写送往单位名称？ 招投标书和招投标文件有什么区别？ 书面作业 课本情境题3 建筑工程应用文写作 第三讲企事业资信调查报告 能力目标1、认知企事业资信调查报告，并明白写作的必要性 ； 2、掌握企事业资信调查报告写作的格式和主要内容 ； 3、能完成一份标准的企事业资信调查报告写作 。 一、企事业资信调查报告的概述资信—企事业的资金、资质和信誉。
企事业资信调查报告—经营者本人或委托他人对潜 在的合作伙伴的资金、资质和信誉进行调查，并对 采集的信息进行科学分析，作出理性评价，所形成 的书面报告。
作用—为企事业在经营决策时提供参考，使企事业 规避风险，或不失良好的商机。因此，它又被称为 商场上的“理性武器”和“防止跌倒的手杖”。 二、企事业资信调查报告形成过程1、确定调查对象，制定调查计划。
2、采集数据。
3、核实数据。
4、整理 数据。
5、报表分析。6、量化指标。
7、现地现认。
8、形成报告。 三、企事业资信调查报告的种类1、简单企事业资信调查报告 ； 2、标准企事业资信调查报告； 3、深层次企事业资信调查报告 ； 4、企事业资信调查后续报告 ； 5、特殊企事业资信调查报告 等等。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求 （一）标题根据调查内容拟题，或只写文种。如：××公司资信调查报告企事业资信调查报告 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(二)前言 1、可写前言。主要交代调查的目的、对象以及经 过等内容。
如“ⅹⅹ（单位名）ⅹⅹ工程正在进行招标，为了 给我公司投标决策提供科学的依据，我们对该单位 的资信进行了调查了解，现就其资信情况出具调查 报告如下：” 2、也可不写前言。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 1、基本信息 企业名称、注册地址、注册资本、实到资本、办公 地址、法定代表人、营业执照号、开户银行、股东 名称、出资金额、出资比例、经营范围、主营业务 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 2、企业概况 企业成立时间、背景、历史沿革（主要指注册资本 、股东结构、主要经营管理人员变动状况）等；企 业主营业务及其主要产品、服务所分布行业与区域 等。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 3、外部环境 结合企业所处行业特征，对影响企业发展的系统性 风险进行分析，如宏观经济、利率、汇率、通货膨 胀等系统性风险。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 4、经营状况 分析企业竞争能力、经营稳定情况及其成长性，判 断企业可持续发展能力。竞争能力分析，主要从企 业的专业资质与水平、创新能力、营销能力、产品 知名度等方面。经营稳定性及成长性分析，主要从 员工稳定性、经营时间情况、业务稳定增长情况等 方面。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 5、管理状况 对中小企业的管理状况分析可侧重于经营管理层的素质和企 业管理制度建设、执行等方面。管理层素质分析，主要包括 管理层受教育程度、管理层从业经验及主要领导个人信用状 况。管理制度建设分析，主要从企业组织架构的合理性、企 业财务管理的规范性、信用风险控制与制度建设、质量管理 体系认证与业务流程控制及必要安保、环保管理制度、实际 执行情况等方面。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 6、财务状况 企业营运能力、成长能力、偿债能力、盈利能力等 方面进行分析。在动态分析的基础上，并应对指标 的分析应放在行业背景中，与同行业、同类型、规 模相似的企业相比，充分揭示其中可能蕴含的风险 。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 7、公共记录 企业工商信用记录、纳税信用记录、财会信用记录 、银行信贷记录以及税费解缴情况等侧面探寻企业 信用状况；并可结合企业获得的荣誉证书、专业获 奖证书等方面推测反映企业社会信誉及综合素质情 况。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(三)正文 8、其他信息 9、评估结论 通过对企业经营状况、管理素质、财务质量、公共 记录情况及报告应用领域的综合分析，预测其未来 发展前景，揭示可能面临的主要风险，判断企业综 合信用状况，并在此基础上确定信用等级。 四、企事业资信调查报告的写作格式和 要求(四)结尾 一般是重申观点，以引起有关部门注意。有的报 告可略去结尾，这种写法用于不写前言的企事业企 事业资信调查报告。 五、案例分析1、复杂企业资信调查报告案例企事业资信调查报告.doc 2、简单事业资信调查报告案例资信调查报告.doc 六、课堂训练回答下列问题 什么是资信调查报告？结合实际，谈谈写作资信 调查报告对施工单位决策投标有什么帮助？ 情境题湖北长青建设集团有限公司接到湖北城市建设职业技术 学院发出的教学辅助用房建安工程投标邀请函，为了使企业 规避风险，同时又不失商机，公司决定对该学院进行资信调 查，请你利用该学院校园网上的相关信息，为湖北长青建设 集团有限公司提供一份资信调查报告。 建筑工程应用文写作 第四讲建筑工程施工合同 能力目标1、通过对建筑工程施工合同写作的学习，认知该合 同文书的相关理论 ； 2、明确建筑工程合同文书写作的主要内容和基本的 格式 ； 3、能够写简单的建筑工程施工合同文书 。 一、建筑工程施工合同的概念和作用（一）经济合同的概念和主体要素 经济合同—平等民事主体的法人，其他经济组织， 个体工商户，农村承包经营户相互之间，为实现一 定经济目的、明确相互权利义务关系而订立的合同 。
主体要素—标的 、数量和质量 、价款和酬金 、履 行期限和地点及方式、违约责任 。 一、建筑工程施工合同的概念和作用（二）建筑工程施工合同的概念和作用 概念—当事人之间为完成商定的建设工程项目，确 定双方权利和义务的协议。
作用—它是工程建设质量控制、进度控制、投资控 制的最高行为准则，是规范双方的经济活动、协调 双方工作关系、解决合同纠纷的法律依据。 二、建筑工程施工合同的特点1、合同标的的特殊性 2、合同履行期限的长期性 3、合同内容的多样性和复杂性4、合同监督的严格性 三、建筑工程施工合同写 作格式和内容1、标题 事由+文种 如：燃气工程施工合同 建筑安装施工合同 建筑工程施工合同标题不能只写文种 三、建筑工程施工合同写作格式和内容2、立合同人 ⑴要写全称，不能写简称或代称； ⑵为了正文部分方便，可在括号中注明一方为“甲方” （或“发包方”），另一方为“乙方” （或“承包方”）， 如有第三方可称“丙方” ； ⑶不能出现“我方”和“你方”。 三、建筑工程施工合同写作格式和内容2、立合同人 如：立合同人： 湖北城市建设职业技术学院（发包方） 湖北长青建筑集团有限公司（承包方） 3、正文 （1）序言—简单说明签订合同的目的和依据 如：为了……，根据……的规定，经双方充分协商，特订立 本合同，以资共同信守。 三、建筑工程施工合同写作格式和内容（2）主体 要逐条说明当事人确认的权利和义务。按照《中华 人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合 同条例》规定，建筑工程施工合同专用条款应基本 具备以下条款（如果是工程款不大、建筑规模小的 工程施工合同可以酌情减掉一些条款）：建筑工程施工合同主要专用条款.doc 三、建筑工程施工合同写作格式和内容5、落款 署名应写全称，并加盖印章，法人或负责人签名应 亲笔签写。建筑工程施工合同在加盖单位公章或合 同专用章后才生效。有公证的建筑工程施工合同， 以公证日期为生效日期。 四、案例分析旧房拆除及 新建工程施 工合同H:\旧房拆除及新建 工程施工合同.doc 五、课堂训练回答下列问题 建筑工程施工合同的发包人和承包 人是怎样的法律关系？做承包人应具备 那些基本条件？ 情境题 课后练习二 建筑工程应用文写作 第五讲报审表 能力目标1、明确报审表的定义和报审的程序 ； 2、掌握报审表的分类和写作格式 ； 3、能写作常用的报审表 。 一、报审表的写作常识（一）概述 定义—施工单位在单位工程或分部（子分部）工程 开工前，向项目监理机构报送诸如工程相关资格、 工程开工（或复工）时间、工程施工计划、工程施 工组织方案、工程临时延期、工程费用索赔、工程 变更费用等资料，请求其审核批准的用表。 一、报审表的写作常识（一）概述 使用前提—只有当报审表经监理工程师审查、确认 ，并报总监理工程师批复后，施工单位方可采用或 实施所报审的内容。
（二）报审表的分类 1、工程开工/复工报审表工程开工.doc 一、报审表的写作常识（二）报审表的分类 2、施工进度计划报审表工程进度计划报审表.doc 3、施工组织设计报审表施工组织设计.doc 4、工程质量事故处理方案报审表 一、报审表的写作常识（二）报审表的分类 5、相关资格报审表 6、工程临时延期报审表工程临时延期报审表.doc 7、工程费用索赔报审表费用索赔报审表.doc 8、工程变更费用报审表工程变更费用报审表.doc 一、报审表的写作常识（三）报审表的结构和写法，及写作要求 1、报审表的结构和写法 ⑴表头工程变更费用报审表.doc ①标题：报审类别名+报审表 如：工程变更费用报审表 ②工程名称 ③文件编号 一、报审表的写作常识（三）报审表的结构和写法，及写作要求 1、报审表的结构和写法 ⑵表内上部工程变更费用报审表.doc 主送单位 报审表的主送单位是该项目工程的监理单 位，顶格写“致＿＿＿＿＿＿＿：” 一、报审表的写作常识（三）报审表的结构和写法，及写作要求 1、报审表的结构和写法 ⑶表内中部工程变更费用报审表.doc 报审内容常按“报审的依据、理由+报审的 事项+报审请求+附件”等内容来填写，有时 “报审的依据、理由”被省略掉，附件应齐全 真实。签名要项目经理亲笔写 。 一、报审表的写作常识（三）报审表的结构和写法，及写作要求 1、报审表的结构和写法 ⑷表内底部工程变更费用报审表.doc 监理机构的审查常是由专业监理工程师对施 工单位所报事项及有关资料进行审查，并向 总监理工程师报告，总监理工程师按施工合 同要求的时间，对施工单位所报的报审表予 以确认或提出修改意见。签名要亲笔写。 一、报审表的写作常识（三）报审表的结构和写法，及写作要求 2、写作要求 ⑴资料详实性 ⑵时间及时性 ⑶语言简明性 二、课堂训练回答下列问题施工单位是在某工作实施前报审，还是在 工作完成后报审？报审的程序是怎样的？某工程工程地下停车场的找坡层发生了 变更，建筑费用增加了，请代该公司写一份 报审表，向监理公司报请增加的费用。 建筑工程应用文写作 第六讲报验单 能力目标1、明确报验单的定义和报验的程序； 2、掌握报验单的分类和写作格式； 3、能写作常用的报验单。 一、报验单的写作常识（一）概述 报验单—施工单位对拟进场的工程材料、构配件、 机械设备，以及已完成的施工放线、单位（子单位） 或分项（分部）工程，在自检、复试、测试等合格 后报项目监理机构进行验收，并将相关的资料文件 作为附件报项目监理机构审核、确认，进而给予批 复的文字材料。 一、报验单的写作常识（二）报验单分类 1、工程材料/构配件/机械设备报验单该报验 单必须按单位工程、种类、批量等分开报验 和填写。工程材料.doc 2、施工测量放线报验 施工测量报验单.doc 一、报验单的写作常识（二）报验单分类 3、工程报验单工程材料.doc 4、工程竣工预验报验单工程竣工预验报验单.doc 自验（施工单位）→预验（监理单位）→竣工验收（多家） 一、报验单的写作常识（三）写作格式和要求 1、写作格式 ⑴表头 由标题、工程名称和文件编号组成 标题—报验类别名+报验单 如“工程竣工预验报验单” 一、报验单的写作常识（三）写作格式和要求 1、写作格式 ⑵表内上部 主送单位名 （监理单位或建设单位 ） 顶格写“致＿＿＿＿＿＿＿：” 一、报验单的写 作常识（三）写作格式和要求 1、写作格式 ⑶表内中部 ①报验内容：报验条件 +验收请求+附件 “报验条件”—已完成了某 项工作且通过自检合格 一、报验单的写作常识（三）写作格式和要求 1、写作格式 ⑶表内中部 ①报验内容：报验条件+验收请求+附件 “验收请求” —“请予以审核”、“请予以查验”、 “请予以审查和验收”或“请予以检查和验收” 一、报验单的写作常识（三）写作格式和要求 1、写作格式 ⑶表内中部 ②落款 签章—签名要项目经理亲笔写 日期—大写 一、报验单的写作常识（三）写作格式和要求 1、写作格式 ⑷表内底部 监理机构的审查意见栏和监理机构的落款 “不合格”或“不同意”—列出理由和符合的要求 一、报验单的写作常识（三）写作格式和要求 2、写作要求 ⑴资料详实 ⑵语言简明：一语中的，直奔主题，简洁明 了； ⑶意见中肯：不暧昧，意见切实可行。 二、课堂训练情景题一： 在某工程建筑时，湖北长青建设集团有限 公司于2010年4月1日拟进场700吨散装水泥 和90吨钢材，自检认定为合格，请设计一个 报验单，将上述情况报中信建筑监理公司审 批，并问这样的报验单得填写几份？ 二、课堂训练情景题二： 某工程的7＃楼于2010年5月22日砌体工 程完工，湖北长青建设集团有限公司经过自 检认为合格，请你代该公司设计一份报验 单，将上述情况报中信建筑监理公司查验。 建筑工程应用文写作 第七讲工程申请书（表） 能力目标1、明确工程申请书的定义和种类 ； 2、掌握工程申请书的格式和写作要求 ； 3、能写作常用的工程申请书 。 一、工程申请书的概述工程申请书—施工单位向建设单位、监理 单位或其他监管单位提出有关人员变更、工 程开工、工程复工、工程延期、工程变更、 工程款支付、施工扰民等请求，要求批准的 专用书信。 二、写作格式1、标题 ⑴直接写“申请书（表）” ⑵“事由+ 申请书（表）” 如：“工程延期申请书（表）” “工程款支付申请书（表）” 二、写作格式2、主送单位 顶格写明接受申请书的单位 “致ⅹⅹⅹ（单位名）” 主送单位名前不加修饰语，如不能写成“尊敬 的业主”。 二、写作格式3、正文 首先说明申请的理由，其次提出要求。
4、结尾 空两格写“特此申请”或“请批准”或“此致 敬礼” 5、署名、日期 三、写作要求1、申请的事项要写清楚、具体，数据要准 确。
2、理由要充分、合理，实事求是，不能虚夸 和杜撰，否则难以得到批准。
3、语言要准确、简洁，态度要诚恳、质朴。 四、案例分析1、工 程 延 期 申 请 表工 程 延 期 申 请 表.doc 2、混泥土浇灌扰民申请书混泥土浇灌扰民申请书.doc 3、分项工程开工申请单分项工程开工申请单 A.doc 4、工程变更申请表 工程变更申请表.doc 5、人员变更申请书人员变更申请书.doc 6、工程款支付申请表工程款支付申请表.doc 7、建设工程复工申请书建设工程复工申请书.doc 五、课堂训练当堂练习 完成课后第三题 情境题 ××省××建设集团有限公司在建设教师用 房架空层车库时，认为原设计不够完善，应 添加地梁，这样就可以增加车辆进出时的安 全，延长车库的使用寿命，请你代该公司向 中信建筑监理公司写一份工程变更申请书。 建筑工程应用文写作 第八讲建筑工程策划书 能力目标1、明确策划书的分类和写作注意的事项 ； 2、掌握策划书写作的格式和要求 ； 3、能完成简单的建筑工程策划书写作 。 一、策划书的概念（一）定义 策划书—“策划”就是利用已有的信息资源对某一 事情进行筹划、谋划，从而确定最佳效果资源配置 和行动方案，由此而此形成的书面文书。 一、策划书的概念（二）形成过程 先推测 策划人运用已知的信息资源对行为的趋势和结果等 进行科学的推演和预测。
后决策 策划人对推测出的各种行为措施、行为方案进行优 选，确定最佳行动方案。 二、策划书的分类1、从时间上分 战略性策划：今后做什么，如何做。战术性策划 ：眼下做什么，如何做，何时、 何地、何种方法去做。2、从对象上分广告策划、营销策划、公关策划、专题活 动策划。如房地产广告策划、楼盘营销策划、 建筑工程奠基仪式活动策划等。 三、写作格式和要求（一）格式 1、封面 ⑴策划书的名称 如：《ⅹⅹⅹ楼盘销售策划书》 《ⅹⅹⅹ工程奠基活动策划书》 ⑵策划人 含单位、职务、姓名，或者小组名称、小组 的负责人及成员姓名。 三、写作格式和要求（一）格式 2、前言 主要从策划的对象和目的、策划的过程和创 意、策划的期望效果、达到效果的方案、策 划的费用等方面作简单的介绍。
3、目录 三、写作格式和要求（一）格式 4、宗旨 策划的主要目的和意图 5、内容 ⑴策划对象的简介 ⑵策划对象的市场定位（通过分析得出） 三、写作格式和要求（一）格式 5、内容 ⑶达到策划目的的指导计划 ⑷实现策划的运作模式 ⑸完成策划的监控手段 ⑹具体工作实施内容及要求（包括实施的时 间、地点、人员安排、物质配备等） ⑺预算（常用表格的形式列出各种花费） 四、案例分析1、浅水湾小区开工奠基仪式活动方案浅水湾小区开工奠基仪式活动方案.doc2、楼盘销售策划案楼盘销售策划案.doc 五、课堂训练回答下列问题 策划书有哪些内容组成？ 课后作业 完成课后情境题第2题 建筑工程应用文写作 第九讲施工现场宣传牌标 能力目标1、明确企业简介、企业制度、宣传标语的结 构和写法 ； 2、了解企业简介、企业制度、宣传标语写作 时注意事项 ； 3、能够写作企业简介、企业制度、宣传标 语。 第一节 企业简介写作一、企业简介概述 企业简介—简明扼要地介绍施工企业的文字 材料。包括企业名称、成立时间、企业地址、 主管单位、企业资质、经营范围、经营理念、 主要业绩等。
作 用 —可以扩大企业的知名度，开拓企 业的业务，提升企业的效益。 二、企业简介的结构和写法1、标题 ⑴简约式 只写文种，“企业简介”或“公司简 介”，用于公司内部或施工现场内张贴。
⑵完整式 企业全称+简介，如“湖北天力建筑 有限公司简介” ，用于公司外部或施工现场外 宣传张贴。 二、企业简介的结构和写法2、正文 ⑴企业的全称。如果有 前称的，还要写明其 前称及变更沿革。
⑵企业成立的时间。
⑶企业主管单位。
⑷企业资质。 二、企业简介的结构和写法2、正文 ⑸经营范围。经营范围一定要与企业资质相 符合。
⑹企业实力。企业实力包括人力和物力，人 力包括企业有多少员工、员工的技术职称 等；物力包括企业的注册资金、企业的净资 产、企业目前的年产值、企业的机械设备、 企业的技术力量等。 二、企业简介的结构和写法2、正文 ⑺经营理念。
⑻主要业绩。
企业参与了或主建了 哪些大型工程，获得了 哪些奖励等。
3、联系方式 三、撰写企业简介应注意的事项1、真实性。
实事求是，不能无中生有，瞎吹一气，不能 用夸张的语言 ,要写得切实可信，切忌溢美之 词。
2、全面性。
全面介绍企业的面貌和状况 ,挂一漏万，语焉 不详，是写作企业简介的大忌。 三、撰写企业简介应注意的事项3、简明性。
要全面，又要惜墨如金，切忌添油加醋，废 话连篇，任意挥洒，不得要领。
4、用语平实性。
表达方式—主要是说明，而不采用叙述、描 写、议论和抒情。
修辞运用—以消极修辞为主，忌用积极修 辞，如夸张、拟人、借代、比喻、顶真等。 四、案例分析中建四局第三建筑工程有限公司简介中建四局第三建筑工程有限公司简介.doc一、概述 规章制度—机关、团体、企事业单位，为了 建立正常的工作、学习、生活秩序，依照法 律、法令、政策和自己的职权范围制定规范 要求并具有约束力的公务文书。常用的规章 制度有章程、条例、办法、细则、制度、守 则等。二、规章制度写作的基本要求 1、必须依据党和国家的有关方针、政策、法 规制定。
2、要从实际出发，切实可行。
3、结构要严谨，条文要具体、明确、简要且 周密。三、规章制度的结构和写法 1、标题 ⑴制定者+制定事由+文种 如：《ⅹⅹⅹ建筑有限公司工程项目质量总 承包负责制度》 ⑵制定事由+文种 如：《项目经理安全生产责任制度》三、规章制度的结构和写法 2、正文 总则—对制定制度的指导思想、目的、要求、 原则和适用范围等内容的说明，用“为了…… 特制定本制度”引起下文。
分则—规范项目，要求工作人员遵守的行为 规范； 附则 —制定权、修订权或解释权，以及适用对象和 生效日期等。三、规章制度的结构和写法 2、正文 表述形式—结构灵活，有时没有开头和结 尾；内容的完整性和编排的逻辑性。一般应 按照总到分、原则到具体、正面提出要求到 如不执行怎样进行处理的顺序来排列。
3、署名和日期四、案例分析工程项目施工质量管理责任制.doc 第三节 施工现场标语写作一、概述 施工现场标语—以施工企业文化、工程安全、 工程质量、工程进度和经营管理等为内容， 用有宣传鼓动作用的简短文字加以表述所写 成的口号。 第三节 施工现场标语写作二、施工现场标语的分类 1、文化篇 企业内涵文化的一种外在宣传，以此营造浓郁的 文化氛围，起到凝聚人心、鼓舞斗志的作用。
如“重合同 守信用 维护企业好名 精管理 讲科 学 塑造集团新形象”。 第三节 施工现场标语写作二、施工现场标语的分类 2、安全篇 可以使职工头脑中经常绷紧安全生产这根弦，在 施工生产中时时刻刻注意安全生产，起到预防事 故发生的作用。
如“安全编织幸福的花环，违章酿成悔恨的苦酒”。 第三节 施工现场标语写作二、施工现场标语的分类 3、质量篇 拟制质量标语，可以让员工时刻牢记质量生产的 重要性。
如“今天的质量 明天的市场”。 第三节 施工现场标语写作二、施工现场标语的分类 4、管理篇 是企业实施管理的一个方面，它可以对员工起到 教育和鼓舞的作用。
如“热爱工作，珍惜岗位，诚信立足，锐意进取。” 第三节 施工现场标语写作三、写作施工现场标语的要求 1 、施工现场标语内容要与时俱进 其内容新颖，主要表现为应时而不过时。
如“又快又好” —过时的口号 “又好又快”—应时的口号 2、 标语形式要简洁明白 多用短句、适合群众口味、易懂易记。
如“小心没有错，粗心铸大祸。” 第三节 施工现场标语写作三、写作施工现场标语的要求 3 标语表述要合法文明 观点正确，立场坚定，积极健康，多用一些人性 化、劝导性的语言 。
如“生产要加速，一天一层楼。” 错误，不符合实 际； 如“为了亲人的微笑，你会注意安全。” 温馨 第三节 施工现场标语写作三、写作施工现场标语的要求 4 标语表述要规范准确 不出现歧义 。
如“开吊不戴安全帽，是与死神开玩笑。” 5 标语要有一定的鼓动性 以激动情感为主 。
如“谁英雄谁好汉 劳动竞赛比比看”。 第三节 施工现场标语写作四、经典标语欣赏经典施工现场标语摘录.doc 课堂训练一、以寝室为单位，制定一份寝室文明公约。
二、在我们的生活周围有许多脍炙人口的建 筑标语，请你选择四条与同学分享，并分析 其好在哪里。 建筑工程应用文写作 第十讲通告 能力目标1、明确通告的特点及其在工程建设中所起的 作用 ； 2、掌握通告的机构、写法和写作时注意的事 项； 3、能写建筑工程中常用的通告 。 一、通告的概念定义—在一定的范围内，对人民群众或者 对机关、团体公布周知或必须遵守的较重大 事项用的文件。
发布形式一般用张贴或登报的形式公开发 布，也可以用文件形式下达。
发布单位—不限于党政机关，一般单位或 有一定指挥权的临时机构也可以用，但必须 依法发布。 二、通告的种类1、周知性通告 如《关于翰园7#楼桩柱砼浇灌施工的通告》 2、法规通告 如《关于加强ⅹⅹ路部分路段施工期间交通 管理的通告》 三、通告的结构和写法（一）标题 1、只写“通告” 一般用于局部范围内张贴。
2、发文单位+事由+文种 如《××公司关于翰园7#楼桩柱砼灌施工的 通告》 三、通告的结构和写法（一）标题 3、发文单位+文种 如《湖北建立建筑集团有限公司通告》 4、事由+文种 如《关于加强长江大桥检修期间交通管理的 通告》 三、通告的结构和写法（二）正文 1、通告缘由 阐明发布通告的目的、意义、依据等，接着 由“特作如下通告”或“现通告如下”等引起下文。
2、通告事项 ⑴周知性通告：说明在什么时间有什么事情 发生，以便大家知晓并采取相应的准备； 三、通告的结构和写法（二）正文 2、通告事项 ⑵法规性通告：允许做什么和不允许做什么，并要 提出措施，明确责任、规定处理和奖惩办法等。
3、通告结尾 有的说明执行的时间、范围和有效期，或者对人民 群众提出号召和希望。一般另起一行空两格写“特此 通告”作结。
（三）署名和日期 四、案例分析1、《关于加强ⅹⅹ路部分路段施工期间交通 管理的通告》关于加强.doc 2、《湖北建立建筑集团有限公司关于翰园7# 楼桩柱砼浇灌施工的通告》湖北建立建筑集团有限公司关于翰园7.doc 五、课堂训练一、下面是一通告，格式上存有问题， 请指出。通告.doc二、情境题因某房屋拆迁，需要对排水管道进行改线，改 造时会影响到附近居民的正常生活，请你就此事写 一份通告，其他内容自拟。 建筑工程应用文写作 第十一讲记录文件 能力目标1、明确图纸会审纪要、监理例会纪要、隐蔽 工程验收记录和施工日志的定义 ； 2、掌握图纸会审纪要、监理例会纪要、隐蔽 工程验收记录和施工日志的写作格式和写作 内容 ； 3、能够写作图纸会审纪要、监理例会纪要、 隐蔽工程验收记录和施工日志 。 第一节 图纸会审纪要一、图纸会审纪要概述 纪要—以记录为蓝本，将由多方单位参加讨论的问题 和决定的事宜加以整理而形成的陈述性文件。
图纸会审纪要—对已正式签署的设计文件进行交底、 审查和会审，对已提出的问题的处理意见予以记录 整理的技术文件。 第一节 图纸会审纪要一、图纸会审纪要概述是施工图的补充和说明，由建设单位 组织或委托工程监理部门组织，由设计 单位和施工单位有关人员参加，会审中 由组织单位或施工单位负责记录、整理 会审纪要，四方(有时地勘单位也要参加) 签字后生效。 第一节 图纸会审纪要二、图纸会审纪要的内容和写作格式 （一）基本信息及填写 1、会审的时间和地点； 2、参加单位及其代表的姓名； 3、主持人和记录人。由建设（或监理）单位主持， 建设（或监理、施工）单位记录整理。 第一节 图纸会审纪要二、图纸会审纪要的内容和写作格式 （二）记录整理的主要内容 1、设计单位介绍工程的情况 ； 2、施工单位按照图纸顺序和编号提出存在的 问题，即存在的错误、矛盾的地方和不明确 的内容。前者常用“不符”、“不同”等词表示； 后者常用“如何”、“多少”、“为什么”、“是 否”、 “可否”、“能否”等词表示。 第一节 图纸会审纪要二、图纸会审纪要的内容和写作格式 （二）记录整理的主要内容 3、设计单位在保证进度、质量、安全等方面 的解决问题结论； 4、有待进一步协商的问题，解决问题的时限和方式。 第一节 图纸会审纪要二、图纸会审纪要的内容和写作格式 （三）签章 会审方单位盖章，技术负责人签名。经整 理后的会审纪要，必须在规定的时间内送达 到与会者，由各方审查并签字盖章后，方才 生效。 第一节 图纸会审纪要三、图纸会审纪要的写作要求 文字上简练明确，多用描述性的语言，态度 要鲜明，不可模棱两可，以能说明问题为宗 旨,体现与会各方的互相谅解，互相尊重，以 实事求是的科学态度，达到统一步调，统一 认识，统一时间。 第一节 图纸会审纪要四、案例分析 设计交底及图纸会审纪要武汉市监理建设规范用表.doc 第二节监理例会纪要一、监理例会纪要概述 在施工监理过程中，根据项目总监理工程师 主持召开的工地会议记录整理，并经各方签 字认可的文件。
二、监理例会纪要的内容和写作格式 (一)基本内容填写 1、时间 第二节监理例会纪要二、监理例会纪要的内容和写作格式 (一)基本内容填写 2、地点 3、参加单位及人员：与会单位常有建设单位、 监理单位、施工单位，有时地质勘察单位和 设计单位也参加。 第二节监理例会纪要二、监理例会纪要的内容和写作格式 (二)主要内容填写 总结上周（或上旬）工作，提出存在问题并 分析问题；安排下周（或下旬）工作及注意 事项。具体是以下几个方面： 1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析 未完事项原因； 第二节监理例会纪要二、监理例会纪要的内容和写作格式 (二)主要内容填写 2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提 出下一阶段进度目标及其落实措施； 3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的 质量问题提出改进措施； 第二节监理例会纪要二、监理例会纪要的内容和写作格式 (二)主要内容填写 4、检查工程核定及工程款支付情况； 5、解决需要协调的有关事项； 6、其他有关事宜。
（三）各方对记录的签字栏 各方代表签字认可作为下周工作检查的依据。 第二节监理例会纪要三、监理例会纪要填写要求 1、会议纪要必须及时记录、整理，记录内容 齐全，对会议中提出的问题记录准确，技术 用语规范，文字简练明了。
2、会议纪要由项目监理机构起草，总监理工 程师审阅，与会各方代表签字。
3、纪要要素要完整。 第二节监理例会纪要四、案例分析 《武汉市ⅹ ⅹ大桥正桥公路分建段工程建立 例会纪要》正桥公路分建段工程监理例会纪要.doc 第三节 隐蔽工程验收记录一、隐蔽工程验收记录概述 某工序操作完毕，将被下道工序所掩盖、包 裹而再无从检查的工程项目，在隐蔽前必须 进行隐蔽工程验收，所形成的检查记录。
工程验收记录分检验批验收记录、分项工程 验收记录、分部工程验收记录和单位工程验 收记录，检验批是工程的最基本单元，该记 录是检验批验收记录中较重要的一类纪录。 第三节 隐蔽工程验收记录二、隐蔽工程验收记录的结构和写法 （一）基本信息及填写 1、“工程名称”；2、“隐检项目”；3、“隐检时 间”；4、“隐蔽验收部位”；5、“隐检依据”：指施工 图纸（图号）、设计变更、工程洽商及相关的施工 质量验收规范、规程，本工程的施工组织设计、施 工方案、技术交底等。特殊的隐检项目如新材料、 新工艺、新设备等要标注具体的执行标准和企业标 准文号。 第三节 隐蔽工程验收记录二、隐蔽工程验收记录的结构和写法 （二）隐检内容及填写 隐检内容是即将要隐检验收的具体项目，其 内容可能是多个方面，应不可缺漏地一一描 述清楚。 第三节 隐蔽工程验收记录二、隐蔽工程验收记录的结构和写法 （三）意见与结论 1、“施工单位自查情况与结论” 由专业工长填写。包括主要原材料及复试报 告单的编号，主要连接件的复试报告单的编 号，主要施工方法等。若文字表述不能表达 清楚，可用示意简图进行说明。 第三节 隐蔽工程验收记录二、隐蔽工程验收记录的结构和写法 （三）意见与结论 2、“监理（建设）单位验收意见与结论” 验收意见要明确并下结论。首先对该检验批 给出“合格”、“不合格”的结论，对原不合格的 通过加固补强或重新制作达到合格应有说明。
（四）签章 第三节 隐蔽工程验收记录二、隐蔽工程验收记录的结构和写法 （三）意见与结论 2、“监理（建设）单位验收意见与结论” 验收意见要明确并下结论。首先对该检验批 给出“合格”、“不合格”的结论，对原不合格的 通过加固补强或重新制作达到合格应有说明。
（四）签章 第三节 隐蔽工程验收记录三、案例分析 《钢筋隐蔽工程验收记录》钢筋隐蔽工程验收记录.doc 第四节 施工日志一、施工日志概述 施工日志—也叫施工日记，是在建筑工程整 个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有 关施工活动和现场情况变化的真实的综合性 记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施 工管理经验的基本素材。 第四节 施工日志二、填写施工日志的要求 1、施工日记应按单位工程填写。
2、记录时间：从开工到竣工验收时止。
3、逐日记载不许中断。
4、按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，应 当办理交接手续，保持施工日记的连续性、完整性。
施工日记应由栋号长、工长记录。 第四节 施工日志三、施工日志记录的内容 （一）基本内容 1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为 XX℃—XX℃，气象按上午和下午分别记录。
2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和 轴线、楼层等写清楚。
3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种 记录，并记录工人的总人数。 第四节 施工日志三、施工日志记录的内容 （二）工作内容 1、 当日施工内容及实际完成情况。
2、 施工现场有关会议的主要内容。
3、 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技 术、质量、安全方面的检查意见和决定。
4、 建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质 量要求、意见及采纳实施情况。 第四节 施工日志三、施工日志记录的内容 （三）检验内容 1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分 项工程、验收人员、验收结论等。
2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。
3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及 进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。 第四节 施工日志三、施工日志记录的内容 （四）检查内容 1、质量检查情况 ； 2、安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况 ； 3、其他检查情况，如文明施工及场容场貌管理情况 等。 第四节 施工日志三、施工日志记录的内容 （五）其他内容 1、设计变更、技术核定通知 及执行情况。
2、施工任务交底、技术交底、 安全技术交底情况。
3、停电、停水、停工情况。 第四节 施工日志三、施工日志记录的内容 （五）其他内容 4、施工机械故障及处理情况。
5、冬雨季施工准备及措施执行情况。
6、施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、 新材料的推广使用情况。 第四节 施工日志四、在填写过程中应注意一些细节 1、书写时一定要字迹工整、清晰 ； 2、当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应； 3、养护记录要详细 ； 4、焊接记录也要详细； 第四节 施工日志四、在填写过程中应注意一些细节 5、其他检查记录一定要具体详细，不能泛泛而谈 ； 6、停水、停电一定要记录清楚起止时间，停水、停 电时正在进行什么工作，是否造成损失。 第四节 施工日志五、案例分析 施工日志施工日志.doc 课堂训练一、阅读下列两则材料，分析隐蔽工程检查 记录、施工日志主体内容是否规范 。隐蔽工程检查记录.doc 二、课后作业 给某次班会写一例会纪要 建筑工程应用文写作 第十二讲技术交底文件 能力目标1、明确技术交底文件写作在工程建设总的作 用； 2、掌握技术交底文件的写作格式和要求 ； 3、能正确写作技术交底文件。 一、概述技术交底文件—在某一单位工程开工前，或一个分 部工程施工前，由设计单位负责人或施工单位技术 负责人把设计要求、施工措施、质量验收标准、施 工安全要求等贯彻到基层以至工人时，所使用的一 种技术管理文件。 二、技术交底文件的分类设计交底 施工方案技术交底向基层管理人员技术交底图纸交底 施工组织设计交底 设计变更和商洽交底 分项工程技术交底 安全交底 三、技术交底文件的写法和要求（一）写作格式 1、表头施工部位名+技术交底文件 施工工种+技术交底文件 施工工序+技术交底文件 技术交底文件 三、技术交底文件的写法和要求2、表内上部工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 交底部位 交底日期 三、技术交底文件的写法和要求3、表内中部 ⑴主要的施工方法、关键性的施工技术以及 对实施存在问题的解决方法； ⑵特殊工程部位的技术处理细节及其注意的 事项； ⑶新技术、新工艺、新材料、新结构施工技 术要求与实施方案机器注意事项 ； 三、技术交底文件的写法和要求3、表内中部 ⑷进度要求、施工部署、施工机械、劳动力 安排与组织； ⑸总包与分包单位之间相互协作配合关系及 其有关问题、施工质量标准和安全技术； ⑹施工材料要求； ⑺施工环保要求。 三、技术交底文件的写法和要求4、表内底部 技术负责人、交底人、接交人签名 。
内容详尽 针对性强 可操作性强 （二）写作要求 语言通俗易懂 四、案例分析技术交底技 术 交 底 文 件.doc 五、课堂训练利用网络查找资料，修改下列技术交底记录XX建筑公司.doc 建筑工程应用文写作 第十三讲工程变更单 能力目标1、明确工程变更单的提出单位和受文单 位； 2、掌握工程变更单的写作格式和要求 ； 3、能写作工程变更单 。 一、工程变更单的概述工程变更单—在施工过程中，建设单位、施工单位 提出工程变更要求，报项目监理机构审核确认的用 表。 二、工程变更单的结构和写法（一）表头 1、标题：工程变更单； 2、工程名称：提出变更的单位工程名，或分 部（子部）工程名； 3、编号 二、工程变更单的结构和写法（二）表内 1、上部 ⑴称呼 即主送单位，通常是接受工程变更进行审理 的监理单位。顶格写，如“致ⅹⅹⅹ（监理单 位）” 二、工程变更单的结构和写法（二）表内 1、上部 （2）正文 变更的原因和变更的事件。
（3）附件 包括工程变更的详细内容、变更的依据，工程变更 对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、 安全的影响分析，必要的附件图等。 二、工程变更单的 结构和写法（二）表内 1、上部 ⑷落款 提出单位名称和时间 2、下部 ⑴审查意见 项目监理机构经与有关方 面协商达成的一致意见。
⑵落款 三、填写工程变更单应注意的事项1、本表由提出单位填写，经建设、设计、监 理、施工等单位协商同意签字后为有效工程 变更单。
2、工程变更单要及时办理，必须是先变更后 施工。 四、案例分析工程变更单工程 变 更 单.doc 五、课堂训练一、阅读下文，指出错误。工 程 变 更 单02.doc二、情境题 某建筑公司在某小区建设中，施工单位不能 采购到某新型材料，拟用钢筋代替，此事须 向监理单位洽商，请你制作一份工程变更 单，将此事报监理单位审批。 建筑工程应用文写作 第十四讲工作通知单和工作联系单 能力目标1、明确工作通知单和工作联系单的异同 ； 2、掌握工作通知单和工作联系单的写作格式 和要求 ； 3、能够灵活运用工作通知单和工作联系单 。 一、工作通知单和工作联系单的定义及分类（一）工作通知单 定义—在工程项目建设过程中，一单位向特 定的受文单位告知有关工程设计变更、工程 质量、工程安全、工程进度、工程款结算等 事项的知谕性的文件。
分类—根据发文单位不同 1、建设单位通知单（如“工程罚款通知单”） 一、工作通知单和工作联系单的定义及分类（一）工作通知单 分类—根据发文单位不同 1、建设单位通知单（如“工程罚款通知单”） 2、设计单位通知单（如“设计变更通知单”） 3、监理单位通知单（如“监理工程师通知单”） 4、施工单位通知单（如“催款通知单”） 一、工作通知单和工作联系单的定义及分类建筑 工程应用文的概念（二）工作联系单 定义—工程项目建设过程中，一方向另一 方或几方就有关工程设计变更、工程质量、 工程安全、工程进度、工程款结算等事项进 行联络或回复的用表。
分类—根据发文单位不同 1、建设单位工作联系单（如向设计单位发的 要求施工图纸变更的“设计变更联系单”） 一、工作通知单和工作联系单的定义及分类（二）工作联系单 分类—根据发文单位不同 2、设计单位工作联系单（如设计单位发现设 计图纸有误时向建设单位发的“设计变更工作 联系单”） 3、监理单位工作联系单（如“监理工程师工 作联系单”） 4、施工单位工作联系单（如“工程款结算工作联系 单”） 二、工作通知单和工作联系单的异同（一）相同点 1、知照事项的时间性 都有很强的时间要求 2、告知内容的单纯性 一文一事 3、结构的灵活性 可表格式，可段落式， 也可条款式 二、工作通知单和工作联系单的异同（二）不同点 1、针对问题的性质不同 工作联系单针对一般问题，如施工方因设计 变更而要求增加工程费用的问题。工作通知 单针对的是性质比较严肃、重要的问题，如 重大设计变更问题、重大质量问题、安全隐 患等问题。 二、工作通知单和工作联系单的异同（二）不同点 2、对受文者的要求不同 工作联系单是发文者就一般性工作事项与受 文者进行沟通、协商，起到告知或引起对方 注意或重视的作用，受文者对发文者提出的 要求或建议，可以同意或不同意，也可以提 出其他的意见。 二、工作通知单和工作联系单的异同（二）不同点 2、对受文者的要求不同 工作通知单是发文者针对影响工程安全、功能和质 量等方面的重大事项，向受文者下达的指令，要求 受文者严格遵守执行，有时受文者在执行完毕，还 须向发文者作出回复，发文者要实地勘验，检查其 执行情况，如施工单位在完成《监理工程师通知单》 所指令的任务后，就必须回复《监理工程师通知回 复单》。 二、工作通知单和工作联系单的异同（二）不同点 3、行文的语气不同 工作联系单多用建议性、商讨性的语气，如 用“是否可行”、“是否合理”等词语；工作通知 单则多用命令性的语气，如用“必须”、“严禁”、 “应”、“不应”、“不得”等词语，但有时为了缓 和关系也偶用“宜”、“可”、“不宜”等词语。 二、工作通知单和工作联系单的异同（二）不同点 4、使用的阶段不同 在事情未发、初发或可控的阶段，人们往往 用工作联系单来处理问题；在事情久拖不决、 多次发生、事态较为严重或事情较为重要的 情况下，人们往往用工作通知单来处理问题。
两者结果都应该是既解决了问题，又建立了 和谐工作环境。 三、工作通知单和工作联 系单的格式（一）标题 1、工作通知单 ⑴发文单位+文种 如 《监理工程师通知单》 ⑵事由+文种 如《设计变更通知单》 一般不能只用“通知单”做标题 三、工作通知单和工作联 系单的格式（一）标题 2、工作联系单 ⑴发文单位+文种 如《施工单位工作联系单》 ⑵事由+文种 如《工程款结算工作联系单》 ⑶文种 三、工作通知单和工作联系单的格式（二）受文单位 在标题下、正文上顶格写受文单位，要写 全称。如“致ⅹⅹⅹ：” （三）正文 1、事由 需要通知或联系事项的主题 ，如《施工单位工作联 系单》的事由可是“设计变更部分费用结算”，《监 理工程师通知单》的事由可是发生问题的部位、问 题的性质等。 三、工作通知单和工作联系单的格式（三）正文 2、内容 通知或联系的详细的事项或要求等，如《施 工单位工作联系单》的内容可是设计变更的 部位、施工所用材料、施工的过程、费用的 结算方法等，《监理工程师通知单》的内容 可是存在的质量问题、问题的性质、对施工 单位的工作要求和指令等。
2、对部位的表述应具体。如问题出现在主楼 3层楼板某梁的具体部位时，应注明“主楼3层 楼板ｘ轴、（ｘ）～（ｘ）列Lｘ梁”。 四、工作通知单和工作联系单的写作要求3、用数据说话，详细叙述问题存在的违规内 容或所用材料的规格数量等。像《监理工程 师通知单》一般应包括监理实测值、设计值、 允许偏差值、违反规范种类及条款等，如： “梁钢筋保护层厚度局部实测值为18mm，设 计值为25mm，允许偏差值为±5mm，违反 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204— 2002)5．5．2条款规定”。 四、工作通知单和工作联系单的写作要求4、签名栏应亲笔手签，坚持“谁签发、谁签 字、谁负责”的原则。 五、案例分析1、《监理工程师通知单》监理工程师通知单.doc 2、《施工单位工作联系单》施工单位工作联系单.doc 六、课堂训练课内训练 监理员小王在巡检时，发现木工组某工人 没有按规定的程序支模，请问小王应就此事 应向施工单位出具《监理工程师通知单》， 还是《工作联系单》？并请你为之草拟一份。 六、课堂训练强强建筑有限公司施工的天台山摩云台1 标段工程，在招标文件清单内土石方外运未 明确运距，现场实际运距离约为2.5公里，为 不影响工程进度，该单位要求天泰实业投资 有限公司和实力监理有限公司对土石方外运实 际运距予以确认，请你为之拟写一份恰当的建 筑工程应用文。 建筑工程应用文写作 第十五讲催款函 能力目标1、了解请款函和催款函的不同点 ； 2、掌握请款函和催款函的写作内容和写作格式 ； 3、能写作和运用请款函和催款函 。 一、催款函概念催款函—收款单位在交款单位或个人在超过 规定期限，未按时交付款项，或付款日期将 至时，向其发出的催要或提醒交付款项的文 书。它是企业在应收款回收时常用的文书， 既有商务性质又有法律内涵。 二、催款函内容和形式（一）内容 1、由收款企业名称、欠款企业名称、欠款金额、 应付款时间组成，有些催款函还包括应付款开户行 和账户、不付款的法律后果等。 二、催款函内容和形式（一）内容 2、催款函有两种，一种是请款函，主要 是告知欠款方付款时间将要到或已经到，让 对方企业准时付款；另一种是催款通知单， 是在欠款企业未按时付款或已长时间拖延付 款，收款方不仅通知付款事宜，更有严重警 告的意思。故后者的催促语气比前者更为强 烈，催款的内容、时间更为明确。 二、催款函内容和形式（二）形式 1、便函式 以信函的形式写作。
2、表格式 人们在长期实践基础上约定俗成的固定表格，使 用时直接填写即可。 三、催款函写作格式1、标题和编号 催款函的标题常是“催款函”、“请款函”、 “催款通知单”，或者是“关于ⅹⅹⅹ的催款 函”，如果催收的是紧急的款项，可写为“紧急 催款函”。标题下一般要注明编号，便于查询 和联系，但也有的不编号。 三、催款函写作格式2、主送单位名称 主送单位就是受函单位，即欠款单位。在 标题和编号下，另起一行顶格写。
3、正文 这是催款函的主体部分，包括催款内容和 处理意见两个方面。 三、催款函写作格式⑴催款内容 应清楚、准确、简明地写出双方发生款项往来 的原因、日期、发票号码、欠款的金额和拖欠的情 况，以及双方单位的全称和账号，必要时，要写明 催款单位的地址、电话及经办人的姓名，以便受文 单位明确情况，及时地交款。若是银行代办催款 的，还必须写明双方开户银行的名称及双方账号名 称和账号。 三、催款函写作格式⑵处理意见 主要从以下三个方面予以说明： A、要求欠款户说明拖欠的原因。
B、重新确定一个付款的期限，希望对方 按时如数交付欠款。
C、再次逾期不归还欠款将采取的罚金或 其他措施。
4、落款 四、催款函作用1、查询作用。了解欠款的原因，采取相应 的对策和措施，协调双方的关系。
2、催收作用。可以及时追回拖欠款，尽可 能避免或减少经济损失。
3、凭证作用。 五、催款函的措辞与递送1、催款函的措辞 根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的 账龄等情况，综合考虑催款函中的措辞。对于一些 重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项 账龄相对较短的，措辞可以平缓一些,掌握好分寸。
对于信用差的、账龄长的，可以使用一些措辞较为 激烈的用语，比如“限于ⅹⅹⅹⅹ年ⅹⅹ月ⅹⅹ日之 前支付”、“我公司保留追讨欠款的任何法律手段”、” 我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律 诉讼维护我公司利益”等等。 五、催款函的措辞与递送2、催款函的递送 ⑴由企业派员上门送达，一式二份，在自 留的原件上由欠款方签收，或者由欠款方在 《催款函》的复印件上签收。
⑵可交由邮政挂号、速递公司送达，在交 寄单上注明请款或催款字样，并真实填写收 款企业的名称。 六、案例分析1、请款函 请款函.doc 2、催款通知单催款通知单.doc 七、课堂训练回答下列问题请款函和催款通知单在使用上有什么区别？某建设单位超期1年未按合同的规定结算 工程款，施工单位多次去函催要未果，请你 再草拟一函为之催要。 建筑工程应用文写作 第十六讲报告 能力目标1、掌握报告写作的格式和要求 ； 2、掌握各类报告写作的重点 ； 3、能写作工程建设中常见的报告 。 一、报告写作常识（一）概述 报告—在建设过程中，施工单位向监理单位、监理 单位向建设单位或建设单位向上级主管部门呈报工 程情况的文字材料。利用报告及时向监理单位、建 设单位或主管部门反映工程情况，可以取得监理单 位、建设单位或主管部门的指导、帮助或认可，同 时监理单位、建设单位或主管部门也可以通过报告 了解工程的施工情况，以便做出下步工作安排。 一、报告写作常识（二）报告的特点 1、运行的单向性 一般不须对方回答报告中的问题，因此它是“来 而不往”的建筑文书。
2、内容的真实性 报告的材料和内容必须以事实为基础，应做到真 实而具体，绝不能有丝毫的夸张或虚饰，更不能凭 空想象。 一、报告写作常识（二）报告的特点 3、时间的及时性 及时的报告可以便于对下一步工作作出及时的安排，以免 影响工程的进度；及时的报告还可以便于对工程质量和工程 安全进行掌控，确保工程质量安全。
4、表达的针对性 不同内容和目的的报告，写作重点要有所不同，如关于工 程质量的质量评估报告就要针对质量来写，关于工程竣工的 自评报告就要着眼该工程施工的整个过程来写。 一、报告写作常识（三）报告的分类 1、按撰写人分 施工单位写作的报告是向监理单位报告单位 （或子单位）工程的工程质量，或工程安全，或工程竣工自检 等情况；监理单位写作的报告是向建设单位报告诸如对某单 位（或子单位）工程竣工验收后所作的质量评估等情况；建 设单位写作的报告是向主管部门反映有关工程较重大事件的 分析处理情况。 一、报告写作常识（三）报告的分类 2、按内容来分 综合性报告是反映某个单位（或子单位）工程的工程进 程、工程质量、工程技术、工程安全、工程环保等多方面的 情况，以便让监理单位或建设单位对该工程有个全面的了解； 专题报告则是就单位（或子单位）工程的某一方面所作出的 报告，如质量专题报告就应从材料质量、施工规范、施工工 艺等方面写作，工程安全事故分析处理报告就应从事故发生 的基本过程、事故的定性、发生事故的原因、事故的责任人、 事故的处理情况、事故的教训等方面写作。 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 1、标题 ⑴撰写报告单位名+关于+工程部位名+种类（如质量、安全、 自评等）+报告 如“湖北祥和建设集团有限公司关于狮城·翰园7＃楼地基与 基础部分工程质量评估报告” ⑵工程部位名+种类+报告 如“湖北城市建设职业技术学院教师辅助用 房5＃楼质量自评报告” 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 2、主送单位 施工单位撰文，主送单位则一般是监理单位 ； 监理单位撰文，主送单位一般是建设单位；建设单 位撰文，主送单位一般是某主管部门。有许因为主 送单位明确而将其省略了。 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 3、正文 ⑴开头 说明报告的事由、目的。用“现将有关情况报 告如下”。有时这样的开场白省略掉了，下笔直奔 主题，甚至有时直接将之表格化。 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 3、正文 ⑵主体 ①“工程质量自评报告” 从工程概况、工程进度情况、施工标准执行情况、 项目班子组成情况与质量控制情况、工程质量情况、 主要施工部位的抽检情况、使用工程测试情况、分 部工程质量评定情况、工程质量综述等方面来写。 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 3、正文 ⑵主体 ②“工程质量事故分析处理报告” 常从工程概况（重点是工程设计概况、工程施工概 况）、存在的质量问题、质量问题分析、问题处理 方法、问题处理效果等方面来写。 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 3、正文 ⑵主体 ③“安全事故分析处理报告” 常从工程概况、事故发生部位和过程、事故类别和性 质、事故发生的原因、事故的处理意见、事故教训 和防范措施等方面来写。 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 3、正文 ⑵主体 ④“工程质量评估报告” 常从工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及 质量评定、工程质量的评定等方面来写。 二、报告写作和写作要求（一）报告写作 4、落款和日期 若正文后没有空行须另启页落款和写日期时，为了保 证报告的严肃性，须在所启页的第一行写上“（此 页无正文）”字样。
5、签字 撰写单位的撰写人、审核人、批准人，以及受文单位 的负责人均要在认真审查后亲笔签名。 二、报告写作和写作要求（二）写作要求 ⑴主题要明确 专题报告的特点是一个“专”字，要集中笔墨从多角 度、多层次，深入透彻底将所报告的对象报告清楚； 综合报告的特点是一个“综”字，要从施工的全过 程来报告。
⑵条理清晰 撰写前通盘考虑，列出写作提纲。 三、案例分析1、枫园小区5＃楼建设工程质量自评报告枫园小区5.doc 2、xx“训练中心”地基与基础分部工程质量评 估报告xx.doc 3、广州某大型楼盘地下室找坡层质量问题分 析处理报告广州某大型楼盘地下室找坡层质量问题分析处理报告.doc 4、清江市枫园商住综合楼工程“8.06”围墙坍 塌安全事故分析处理报告清江市枫园商住综合楼工程.doc 四、课堂训练回答下列问题 1、报告有怎样的写作格式？ 2、从写作侧重点上，比较建筑工程自评报 告、建筑工程质量评估报告、建筑工程质 量安全事故分析和处理报告的不同之处。 四、课堂训练湖北长发建设集团有限公司于2010年5 月5日完成了湖北城市建设职业技术学院教学 辅助用房7#楼施工，在5月7日组织了专班对 该工程进行了自检验收，结果为合格，请你 收集相关资料，仿照例文写一篇该工程的验 收自评报告。要求要素齐全、内容完整。 建筑工程应用文写作 第十七讲建筑纠纷起诉状和答辩状 能力目标1、明确建筑纠纷起诉状和答辩状的定义，注 意区分两者在写作内容上的关系 ； 2、掌握建筑纠纷起诉状和答辩状的写作格 式； 3、能写作有关工程纠纷的建筑纠纷起诉状和 答辩状 。 第一节 建筑纠纷起诉状一、概念 民事起诉状是原告对与自己有直接利害关 系的民事权利和义务方面的争执或其他民事 纠纷，向应当作为第一审受理本案的人民法 院提起诉讼的法律文书。
提出诉讼者，即为原告，被诉讼者为被告。原告 诉讼时应向人民法院提交诉状，并具有正本和副 本，其中正本一份，副本份数根据被告人数确定， 有几个被告就有几个副本。 第一节 建筑纠纷起诉状一、概念 建筑纠纷起诉状是单位工程建设过程中或建设 后，当事人因工程质量、安全、工期或工程款等而 引发的纠纷，在调解、和解无效的情况下，一方向 作为第一审受理本案的人民法院提起诉讼时所写的 法律文书。 第一节 建筑纠纷起诉状二、起诉条件 1、有工程建设发生纠纷才写诉状； 2、原告必须是与本案有直接利害关系的 人； 3、有明确的被告； 4、诉讼必须向应当作为第一审受理本案的 人民法院提起。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （一）首部 1、标题 在首行居中写“建筑纠纷起诉状” 2、当事人基本情况 当事人包括原告、被告和他们的代理人。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （一）首部 2、当事人基本情况 原告和被告如果是自然人，就要写清楚他们的姓名、 性别、年龄、工作单位、住址；如果原告或被告之 间有亲属关系，还应当写明他们之间的亲属关系。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （一）首部 2、当事人基本情况 当事人是法人或其他组织,在“原告”这个称谓下面， 要写明单位的名称和所在地，并写清楚该单位的法 定代表人或主要负责人姓名、职务、电话。如果该 单位委托业务经办人或律师代理进行诉讼的，要写 明“委托代理人”及其姓名、单位、职务等。原告或 被告如果是多个，要依次列写。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （二）正文 1、诉讼请求 是原告向法院提起诉讼的目的,也称作案由， 诉讼请求要写得明确、具体、合法,各自独立 的请求事项要分项列出,最后一项通常为诉讼 费用的负担要求。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （二）正文 2、事实和理由 事实要按事件的基本要素叙述清楚，即六要 素要齐全（包括时间、地点、人物、事件、 原因、结果），叙述事实，要主次分清，并 确定双方争执的焦点。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （二）正文 2、事实和理由 理由要明确，着重论证纠纷的性质，被告应 负的法律责任，原告诉讼请求的合法性。最 后有针对性地引用相关法律条文，以获得法 律上的支持。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （二）正文 3、证据和证据来源 一般采用清单式列举的方法，即只需要依照一定顺 序列举出证据和证据来源、证明人姓名和住址，而 不要写出证据的内容，也不需要对证据进行分析。 第一节 建筑纠纷起诉状三、结构和写法 （三）尾部 写明受理诉法院名称、附件、起诉状制作的 日期。其中，附件部分要注明副本的份数,如 其诉讼时提交证据的，还要依次注明证据的 名称和数量。 第一节 建筑纠纷起诉状四、案例分析 1、建筑纠纷起诉状01建筑纠纷起诉状01.doc 2、建筑纠纷起诉状02建筑纠纷起诉状02.doc 第二节 建筑纠纷答辩状一、概念 建筑纠纷答辩状是法律文书在建筑纠纷诉讼过程 中，被告针对原告的起诉状或上诉作出回答和辩驳 的书状。
民事诉讼法规定，被告收到人民法院送达的起诉状 副本后15日内应该提交答辩状，人民法院收到答辩 状后，应当在5日内将答辩状副本发送原告；被上诉 人收到原审人民法院送达的上诉状副本后15日内应 当提出答辩状。 第二节 建筑纠纷答辩状二、结构与写法 1、首部 ⑴标题 “建筑纠纷答辩状”，如要反诉的，则写明 “民事答辩与反诉状”。
⑵答辩人的称谓及基本情况 被告、被上诉人称“答辩人”；不列被答辩一方。 第二节 建筑纠纷答辩状二、结构与写法 2、正文 ⑴答辩缘由 一般用“答辩人因ⅹⅹⅹⅹ一案，提出如下答 辩：”作为过渡，下接理由部分。
⑵答辩理由 一审答辩状和二审答辩状的写作目的和方法 略有不同。 第二节 建筑纠纷答辩状二、结构与写法 2、正文 ⑵答辩理由 ①一审答辩状 目的是对原告的起诉状进行反驳。答辩可以根据不同的案 情采取不同的写作方法：起诉事实不实的，可以重点采取叙 述的方法叙述真实情况；起诉超过法定诉讼有效期限的，可 以重点分析原告的起诉超过诉讼有效期间，已经丧失实体诉 权的理由；原告资格不合格的，则重点分析原告的资格问题。
写答辩理由时，对原告起诉状的真实材料、正确理由、合法 合理的请求，应予以概括肯定，不能强词夺理，进行诡辩。 第二节 建筑纠纷答辩状二、结构与写法 2、正文 ⑵答辩理由 ②二审答辩状 目的是要求二审法院维持一审裁判，驳回上 诉。写作方法主要采用反驳，即根据一审法 院查明案件事实和审理情况，对上诉理由逐 条驳斥，证明一审裁判的正确性。 第二节 建筑纠纷答辩状二、结构与写法 2、正文 ⑶诉讼请求 写完理由后，另起一行提出答辩人的诉讼主张。
3、尾部 写明受诉讼法院名称、附件、答辩人姓名或名称、 答辩状制作日期。其中，附件部分要注明副本的份 数，如答辩时提交证据的，还要依次注明证据的名 称和数量。 第二节 建筑纠纷答辩状三、案例分析 1、建筑纠纷答辩状01建筑纠纷起诉状01.doc 2、建筑纠纷答辩状02建筑纠纷起诉状02.doc 课堂训练1、根据下面的龙威贸易公司负责人口述材 料，写一份起诉状。XX酒店负责人口述材料.doc 2、根据上面的材料和下面的材料，为XX建 筑公司写一答辩状 XX建筑公司认为XX酒店所叙理由不实.doc 建筑工程应用文写作 第十八讲述职报告 能力目标1、了解述职报告的特点和写作注意事项 ； 2、掌握述职报告结构模式和写法 ； 3、能写作述职报告 。 一、述职报告的概念1、定义 述职报告是各级党政机关、人民团体、企事 业单位的干部和专业技术人员依据自己的职 务向选举和任命机构、上级领导机关部门、 相关技术领域、专家组以及本单位的职工群 众，如实陈述汇报本人在一定时期内履行现 岗位职责情况的书面报告，是干部和专业技 术人员管理考核专用的一种文体。 一、述职报告的概念2、分类 根据行文主体不同，可以将之分为领导干部 述职报告（如工程项目经理、负责人的述职 报告）和专业技术人员述职报告（如技术员、 质检员的述职报告）。 二、述职报告的特点1、报告主体的特定性 它的适用范围有限，制作人员限于企事业单位的干 部和专业技术人员，因此它具有报告主体性的特点。
2、报告方式的自述性 对自己某个时期工作情况的汇报，采用的是自述的 方式，用的是第一人称，不能采用其他人代述的方 式，不能用第三人称或第二人称，所以具有自述性 的特点。 二、述职报告的特点3、报告范围的确定性 “述”的是已经发生过的事情，已经做过的工 作，已经取得的成绩和已经出现的问题，已 经创造出的经验和已经经历过的教训。它的 写作范围是确定的——过去时态的事情。 二、述职报告的特点4、述职报告内容的规定性 根据国家主管部门、单位人事部门制定的某 一职位和职称履职标准，汇报个人履行某职 位的情况，是否能胜任某职、履行某职的能 力如何。与现职无关的工作做得再出色也略 去不写。因此，报告的内容具有规定性。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 1、标题 ⑴单行标题 ①职务+时间+文种 如《××项目经理2002年度述 职报告》 ②职务+文种 如《××项目负责人述职报告》 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 1、标题 ⑴单行标题 ③时间+文种 如《2009年度述职报告》 ④时间+职务+文种 如《2009年任××项目施工员的述职报告》 ⑤第一人称+的+文种 如《我的述职报告》 ⑥只用文种名称 如《述职报告》 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 ⑵双行标题 第一行是正标题，由能够概括述职报告主旨 的一句话构成；第二行是副标题，由年度+文 种或第一人称+文种构成。如： 努力提高施工业务素质 ——我的述职报告 全心全意为施工单位服务 ——2002年度述职报告 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 2、称谓 ⑴书面送达人事组织部门或上级组织部门 在正文上方顶格写，如“×××总局人事处” 、 “××建筑有限公司领导”。
⑵在一定场合述职，写听取报告人的称呼， 如“各位领导、全体同志” 、“各位评委”。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 ⑴前言部分 第一，简单介绍自己，何时何地到任职单位担任什 么职务，岗位职责和目标任务；第二，简单说明在 什么样的思想原则，方针政策指导下进行工作，自 己的工作态度作风和精神面貌；第三，扼要叙述任 期期间履行岗位职责的主要成绩，对自己工作尽职 责的情况作总的评价，以确定述职的范围和基调。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 ⑴前言部分 第一方面必不可少，其他两方面，也可在后面的主 体部分或结尾部分体现。前言的目的是使读者或听 众对述职人有一个大致的了解。过渡到下文。前言 写完后，可用“根据××的要求，现将本人的履行职 责的情况报告如下”。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 ⑵主体部分 内容要紧扣岗位职责的标准规范来写，按标准规范 来述职，用实绩来说明自己履行职责的好坏。要突 出以下三个方面：一是思想政治素质方面，任职期 间的指导思想，对党和国家路线、方针、政策、以 及法规的执行情况，敬业爱业精神,工作态度和作风 等； 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 ⑵主体部分 二是主要工作成绩：在任职期间如何按要求履行职责，对上 级布置的任务完成情况，工作中解决了哪些问题，取得了哪 些阶段性成果，社会效益和经济效益如何，有无开拓创新精 神，自己的业绩获得哪些评价、奖励。自己总结了哪些工作 经验，发现了哪些规律性的东西。三是存在问题及其原因， 指出履行职责期间存在问题和不足之处，要找出主客观原因。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 ⑵主体部分 二是主要工作成绩：在任职期间如何按要求履行职责，对上 级布置的任务完成情况，工作中解决了哪些问题，取得了哪 些阶段性成果，社会效益和经济效益如何，有无开拓创新精 神，自己的业绩获得哪些评价、奖励。自己总结了哪些工作 经验，发现了哪些规律性的东西。三是存在问题及其原因， 指出履行职责期间存在问题和不足之处，要找出主客观原因。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 ⑵主体部分 从写法上讲，大致有三种结构方法：一是纵 式结构法。即把任期内的时间按先后顺序分 成几个阶段来写。这种结构法，适于临时述 职报告，述职者担任临时职务，时间较短牵 扯面较窄的。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 ⑵主体部分 二是横式结构法，即把自己的工作按性质加 以分类，适宜于年度述职报告，述职者分管 工作较多，牵扯而广。三是纵横交错结构法。
即把自己的工作按性质加以分类，按类别依 次进行阐述。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 3、正文 （3）结尾 首先，对自己履行情况做一个基本的评价；其次， 简要地说明自己的一些体会或今后的设想、建议和 意见。这些内容如果前面已经说过，也可以不写结 尾部分。对自己做基本评价时，语言要有分寸，要 恰如其分，不夸大、不贬抑。还要适当提及支持和 协助自己工作的领导和其他同志，说一点感谢之类 的话。 三、述职报告写作指要（一）结构模式和写法 4、结语与落款 常用“以上述职，请予审议” 、“述职完毕，请 批评指正” 、“特此报告”等语作结。
在右下方签署述职者姓名和述职日期。姓名 之前要加上“所任职务名称” 。 四、写作注意事项1、充分占有材料 写述职报告前要反复对照岗位职责要求，对 自己的任职情况进行回顾，尽量筛选出能说 明问题的材料。如，统计数据、鉴定书、获 奖证书、有关新闻报道、典型事例和有关评 论等。 四、写作注意事项2、力求内容真实 要既讲成绩，又讲失误，既讲优点又讲不足。
要注意处理好主管与协管之间、个人与同级 之间、个人与集体之间的关系，既不能贪天 之功为己有，又不能把失误责任推给别人， 对于主管的工作，履职情况叙述要公平、准 确、不拔高、也不贬低。 四、写作注意事项3、力求内容全面 “职”指述职者职责内应干的所有工作，内容不全 面，使人无法了解工作的全貌，难以对任职者的工 作作出全面公正的评价。专题述职报告不作此要求。
4、突出写作重点 重点是工作业绩，对重点问题的决策，重点问题的 解决和重点难关的突破，重点项目的经济效益，重 点事情的处理和重点人的思想工作等 。 四、写作注意事项5、突出个性特色 突出自己的个性和特点，尽量避免千人一面，千人 一腔，没有特点和个性的写法。
6、提炼规律性认识 在述职报告里要做到从理论到与实践的结合上说问 题，重视把实践提高到新理论上来认识，总结和提 炼带有规律性的认识。在具体写作时，应该以叙事 为主，论理为辅，用叙议结合的方式来表达。不能 写成就事论事的文章，也不能写成理论文章。 四、写作注意事项7、注意语言风格 语言风格是准确、简练、朴实。准确，就是要尽量 少用诸如“大体上” 、“差不多” 、“基本上”之类模棱两 可的话；简练，就是要写短一些，写精粹一些，对 情况的交待，过程的叙述，以说明为宜，切忌冗长 空乏，拖泥带水；朴实，就是不追求文字的华美， 尽量少用形容词。叙述多用直笔，不用曲笔，议论 就事论理，不旁征博引，抒情、描写尽量不用。 五、案例分析1、老山关隧洞工程项目经理2009年度述职报 告老山关隧洞工程项目经理2009年度述职报告.doc 2、专业技术人员述职报告专业技术人员述职报告.doc 六、课堂训练一、改错题指出下面述职报告的不妥之处惩治腐败从严治党.doc二、情境题走访一同专业的毕业生，收集他如何施工的 工作材料，代他写一份2000字的专业技术人 员述职报告。 建筑工程应用文写作 第十九讲总结 能力目标1、了解总结和述职报告在写作上的区别 ； 2、掌握总结的写作格式和主题写作的结构模式 ； 3、能写作工作总结 。 一、总结的概念总结是单位、部门或个人对过去一段时期的 工作、生产和学习等加以回顾和分析、进行 评价和结论，为今后工作提供参考和借鉴的 一种文章。总结在实际工作中的使用非常普 遍，实用性很强，常见的“小结”、“回顾”、“体 会”等都属于总结。 二、总结的分类1、按时间分：年终总结、季度总结、月份总 结、阶段总结等。
2、按内容分：工作总结、生产总结、学习总 结等。
3、按范围分：单位总结、个人总结等。
4、按性质分：综合总结、专题总结等。 三、总结与述职报告辨析1、写作目的不同 述职报告的目的是通过向领导、群众陈述自 己履行岗位职责的情况，展示自己的能力水 平和工作状况，便于组织部门考查和接受群 众的监督评议。总结是对一定时期工作的回 顾与反思，总结出经验和教训，找出工作规 规律，体现“前事不忘，后事之师”，用以指导 今后工作。 三、总结与述职报告辨析2、内容范围不同 一般工作总结涉及面较广，主体是领导班子或合作 同仁共同的工作情况，即使是个人的总结，其范围 也比较宽而自由，凡是自己所做的、经历过的各种 成绩，只要符合一定时期或组织的做人准则的，都 可以写。而述职报告必须根据组织人事部门有关考 核的规定，重在陈述履行职责的情况，以显示自己 称职与否；不在职责范围内的成绩少谈或不谈。 三、总结与述职报告辨析3、评价标准不同 工作总结的评价标准一般是不固定的，往往 是以一定时期的政策或上级部门的工作部署 和基本要求为依据的。而述职报告的评价标 准比较具体，主要以竞聘时组织部门规定的 岗位职责目标和任务为依据。 四、总结的写作格式（一）标题 1、公文式标题 单位（或个人）+时间+工作内容+文种 如《湖北安泰建筑有限公司2009年安全生产 工作总结》 2、新闻式标题 ⑴单行标题 以标题揭示总结的中心，如《开展安全生产教育工 作的回顾》 四、总结的写作格式（一）标题 2、新闻式标题 ⑵双行标题 正题加副题的形式，正题概括全文的中心， 副题补充说明总结的单位、时间等。
如《为用而学，学了能用——ⅹⅹⅹ建筑分 公司开展岗位培训工作的体会》 四、总结的写作格式（二）正文 1、开头 开头要简明扼要地介绍基本情况，为下文的 内容展开提供必要的铺垫，也给读者一个总 体印象。写作的方式多种多样，常见的有： 概述式、结论式、提问式、对比式等，有的 开头形式比较单纯，而有的较为复杂，几种 方式、几种内容交织其中。 四、总结的写作格式（二）正文 2、主体 主体是一篇总结的主干部分，要具体写过去的一段 时间做了什么、做得怎么样，包括工作的成绩和经 验、问题与教训等。
⑴按照材料间的逐层深入关系为线索划分层次、安 排材料。
情况—经验—问题或者做法—成绩—经验的模式 四、总结的写作格式（二）正文 2、主体 ⑵可以时间为线索，根据工作的不同阶段划 分层次、安排段落。
阶段①——阶段②——阶段③……的模式 ⑶以工作项目、成绩、效果、做法或经验等划分层 次、安排段落 。
做法①——做法②——做法③……或者经验①—— 经验②——经验③…… 四、总结的写作格式（二）正文 3、结尾 简要写明今后意见、努力方向、改进措施 等，自然收束全文。综合性工作总结也常常 把问题和不足放在结尾，有的专题性工作总 结为了行文的简洁不再出现结尾，而是主体 部分自然终止全文。
4、落款 五、撰写总结应注意的事项1、坚持实事求是的态度 要正确评价工作的成绩和缺点、经验和教训，不夸 大、不溢美、不隐恶，避免绝对化和片面性。
2、总结规律性的结论 应当对实践中的成功与失败、成绩与缺点，进行分 析、研究，把感性的、分散的印象上升为理性认 识，从而归纳出带有规律性的东西。能否找到和反 映规律性的经验，并提炼为明确的观点，是衡量一 篇总结质量高低的重要标志。 五、撰写总结应注意的事项3、充分占有材料 对本单位历史的、现实的、点上的、面上的、 直接的、间接的、静态的、动态的材料都要 了解。
4、叙议结合、语言简朴 介绍基本情况、主要做法和成绩，这需要叙述；而 分析原因、归纳体会、总结经验教训时，则需要 论，在语言上要求准确、简明，切记笼统空泛。 六、案例分析1、ⅹⅹⅹ2005年度工作总结2005年度工作总结.doc 2、建筑工程部年终总结建筑工程部年终总结.doc 七、课堂训练一、指出下面这篇总结开头的不足之处“嘀嗒、嘀嗒”，时间如白驹过隙，一年的时间转 瞬消失了。回顾过去的一年，在党的十七大精神鼓 舞下，在公司党委的正确领导下，我分公司建设工 作取得了令人鼓舞的成绩。在金鸡报晓、新年伊始 之际，有必要对过去一年的工作进行总结…… 二、回顾本学期建筑工程应用文写作课的学习情 况，写一篇总结
篇三：建筑专业科技应用文写作
课总结 建筑工程应用文写作是建筑类高职学生的综合文化素质课程之一。以 突出育人功能为主线；为提高建筑类高职各专业人才的工作素质服务； 为未来的求职和就业服务。建筑施工应用文是工程项目建设中不可缺少的一项关键工作。撰写建 筑施工应用文，首先要熟悉建筑施工应用文各文种的格式，做到格式 符合标准。语言要准确、简明、得体。
撰写技术交底文件时，要注意内容详尽，针对性要强，可操作性要强， 同时要注意使用通俗的语言，清晰讲述技术操作过程和细节。
施工日志的撰写，使用简洁的语言，注重整个施工阶段有关施工活动 和现场情况变化的完整而又真实的综合性记录。
工程变更单撰写时应写明工程变更的要求及原因，格式要规范，语言 要得体。
我通过本课程的学习，培养了我良好的思维品质，全面提 升我的综合文化素质；培养了我的口语与书面语的表达能力；全面提 高了我的适应工作需求，解决实际问题的职业能力；以及培养了我终 身学习、持续发展的能力，并为我全面提高综合素质提供必备条件。
建筑工程应用文写作是基于工作过程重新构建了建筑应用文写作教 学内容，满足各专业人才培养目标要求，适应社会发展需要。以“必 需、够用”为原则重新构建了写作课程体系和教学内容体系；以及以 职业能力和素质培养为重点，制定与各专业相适应的建筑应用文写作 教学要求，达到共性与个性相结合。
充分进行校外行业、企业调查， 了解社会需求 有针对性地满足相关工作岗位对学生知识、能力、素质的要求，真正 服务于各专业的人才培养目标，共性与个性模块相结合 建筑工程应用文写作是以学生为主体，以实践练习培养学生写作技能 为主导，以专业岗位工作需求设置“模块”，体现职业岗位和能力培 养的要求。同时为学生可持续发展奠定基础。
建筑施工应用文是工程项目建设中不可缺少的一项关键工作。撰写建 筑施工应用文，首先要熟悉建筑施工应用文各文种的格式，做到格式 符合标准。语言要准确、简明、得体。
撰写技术交底文件时，要注意内容详尽，针对性要强，可操作性要强， 同时要注意使用通俗的语言，清晰讲述技术操作过程和细节。
施工日志的撰写，使用简洁的语言，注重整个施工阶段有关施工活动 和现场情况变化的完整而又真实的综合性记录。
工程变更单撰写时应写明工程变更的要求及原因，格式要规范，语言 要得体。篇二：建筑应用文写作习题集 建筑应用文写 作习题集答案 目标模块 概论 一、填空 运用应用文专用词语填空 已收到批复 不妥请颁发 5.颁发 6.承蒙贵 7.已收悉 9.如无不妥批复 10.该 11.针对责令 12.获 13.着即有违 14.知晓 遵照 15.查收 16.根据 会同 17.为了 18.批准 19.为了 转发按要求填空 1.准确、简明、规范、平实 2.规范性、确定性 二、不定项选择 1A 2C 3C 4ABCD 5AB 三、简答： 1.应用写作是以应用文的文体及其写作活动为研究对象、探讨应用文 写作规律的实用科学。
2.美国未来学家阿尔温托夫勒指出，信息时代家庭工作的任务 是编制电脑程序、写作、远距离监测生产过程。信息时代社会家庭化， 作为三项家庭工作任务之一的写作，自然不是文学写作而是文章写作， 特别是应用写作。从预见变化，促成变化这个角度来说，社会愈是进 步，应用文在社会发展中的地位愈加重要。具体地说，应用写作具有 以下四方面的作用：宣传教育作用、公务联系作用、法律法规作用、 凭据和记载作用。
3.直接功用性，如写一篇广告是为了向公众宣传某种商品或服务。
维逻辑性，如写请示，要讲清请求事项和请求批准的原因。格式稳定性，如国家行政机关公文在文面上，要求有秘密等级、发文 机关标识及发文字号等指定说明，对文种的使用有严格的规定。
4.一般地说，应用文写作主要采用叙述、议论、说明三种表达方式。
应用文的说明应做到：抓住特点、客观科学、准确简明； 应用文的 叙述应做到：真实可靠、交代清楚、线索清晰； 应用文的议论应做 到：庄重、简洁。
四、分析下面文字是何种表达方式： 1.叙述 2.说明 3.描写 4.议论 公文模块一 通知 通报 一、填空 1.表彰先进 批评错误 2.批转下级机关 不相隶属机关 3.需要周知 共同执行 任免人员 4.下级机关 5.指示性、任免聘用、批示性、告知性 三、判断题 给下列标题填写文种1.通报 2.通知 3.通报 4.通报 5.通知 根据以下内容提示，拟写公文标题 1.中央军委关于对成功发射神舟六号全体工作人员进行表彰的通报 2.市区公安局关于表彰民警王义民恪尽职守、智擒盗贼先进 事迹的通报 根据所给材料撰写公文 会议纪要一、填空： 1.不相隶属机关 相互商洽 答复 请示批准 2.公函 便函 3.知照 联系4.上行文 下行文 平行文 5.行政公文的函 6.回复 议名称8.不需要 9.与会者 主持人 二、选择 1.ABD 2.A 3.B 4.ABCD 三、简答： 1.会议纪要是记载和传达会议情况及议定事项的公文，是会议文件的 一种。人文纪要一般制成于会议后期或结束之后，除具有指导性之外， 还可用文件形式发给有关单位，沟通情况，知照事项；或上呈有关领 导机关，汇报会议精神。
2.会议纪要的主体主要介绍会议讨论的主要情况、主要精神和议定的 事项。写法上形式多样，主要有归纳式和综述式。
四、写作 事务模块一简报 一、填空： 1.报头 报体 2.按语3.按语 4.说明性按语 提示性按语 指示性按语 5.新闻式 总结式 指示式 短讯式 转发式 二、选择 1.ABCD 2.A 3.ABC 4.ABCD 三、简答： 1.简报就是简明扼要的情况报道，它是机关团体、企事业单位编发的 用以传递信息、沟通情况、交流经验的一种内部文书。
2.简报的特点是：简洁性、新闻性、快速性、指导性。
3.简报的种类较多，如按其内容和性质划分，可以分为以下四种：工 作简报、专题简报、会议简报、动态简报。
4.简报与报纸有相同之处：它们都要求其内容真实。它们都要求尽快 发布。它们都要求语言生动、活泼，文章可读。
简报与报纸有不同之处：出版周期不同。阅读对象不同。内容不同。
四、写作 略篇三：建筑应用文写作作业 房县五台山省级森林公园 五台山森林公园北望武当山、南接神农架、东临荆襄古隆中、西通晨秦暮楚古长城。是“鄂西生态文化旅游圈”核心版块中的 重要支撑点和连接点。五台山省级森林公园距房县城东南33 公里处， 总面积10830 公顷，森林覆盖率高达83．2％，负离子含量每立方厘 米达10 万个以上。目前已动工建设的三里坪电站是房县境内装机容 量最大的，建成后库容可达5 亿立方米，与下游库容同样达到5 方米的寺坪电站，共同形成一个10亿立方米的梯级平湖,让人领略到 “高峡出平湖”、“秋水共长天一色”的雄奇壮观 境内较多的水域和较好的植被，形成良好的小气候特征，冬 季温暖湿润，夏季凉爽宜人，位于南沟的廖家河水系，被誉为“十里 长峡”，峡内河水清澈，瀑布涟涟，石奇鱼肥，野花奇草尽生其壁， 溶洞星罗棋布。公园内奇石林立、黛色参天、奇花异草比比皆是。进 入五台山森林公园，远离闹市、回归自然、让人心旷神怡。这里一年 四季风光无限，春赏山花烂漫；夏看流泉水潺潺；秋观满山红叶似彩 霞；冬品白雪玉龙环绕,更有珍惜植物200 余种，其中国家二级以上 保护植物20 余种，极具观赏和科研价值。
核桃、茶叶、上鸡，是这里的三大主导产业，另外还有板栗、蘑芋、药材、山羊四大辅助产业。林场现已发展生态有机茶100、0 一亩， 核桃丰产示范园300，林下养殖生态鸡2．8 下种植以柴胡、金银花为主的地道中药材6500亩，发展以板栗 为主的经果林5000 亩，蘑芋2000 蓝星房地产投资公司为开拓市场，开拓旅游经济，计划先期投资3000 万，前两年投资2000 万，后三年投资1000 万，五年初步形成 规模，开发合同 50 年。计划改建3 条风景区道路，30 公里，预计投 资800 万，新建一个休闲度假村预计投资1000 万，修建一个水上乐 园预计投资500 万，景区建设预计投资500 万，前期营销管理费用预 计200 万。结合十堰地区旅游经济形式，帮助个该公司进行分析后， 做一份可行性报告。
五台山森林公园位于县城东20公里，总面积16.2 万亩,森林覆盖 率83%，境内山峦叠嶂，沟壑纵横，高山飞瀑，溪流欢唱，万亩松杉， 苍翠欲滴，溶洞星罗棋布，神奇而富有特色，山、水、林、峡、洞、 塔浑然一体，十里长峡、合欢谷、石门峡瀑布、仙人洞、姐妹洞、龙 洞、月亮洞、高峡平湖等景点相互呼应，珍稀动物200 余种，其中国 家级以上保护动植物20余种。可以打造成为国家4A级景区。篇四： 建筑类,业务应用文 基本课题：绪论 0-1 应用文概述；0-2 应用文的主题和材料；0－3 应用文的 语言； 任务一：行政公文写作 1-1 概述； 1-2 公告、通告； 1-3 通知、通报；1-4 报告、请示； 1-5 函、会议纪要 目的要求： 理解应用文写作的性质及作用。掌握应用文的概念，了解其种类及特 点。掌握行政公文各类问题的特点 、结构、写法和撰写要求。
重点难点： 掌握应用文写作中主题、材料、结构的特点及要求、熟悉其表达方式。
模拟写作，培养撰写建筑行业行政公文的能力。
教学方法： 讲授法、案例分析法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容： 导入： 绪论 0-1 应用文概述； 0-2 应用文的主题和材料； 0－3 应用文的语言； 教学： 任务一：行政公文写作 1-1 概述； 1-2 公告、通告； 1-3 通知、通报；1-4 报告、请示； 1-5 函、会议纪要 总评及巩固知识点 课后作业 教研室主任： 任课教师： 课后分析 基本课题：任务二：事务应用文写作 掌握事务应用文的概念，理解其特点及写作要求。
重点难点： 掌握事务应用文各类文体的特点、结构、写法和撰写要求。分析案例， 模拟写作，培养撰写建筑行业事务应用文写作的能力。
教学方法： 案例分析法、文档实务教学法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容： 复习 导入：任务二：事务应用文 2-1 概述 1、概念； 2、种类； 3、事务应用文与行政公文的区别；4、注意事 教学：2-2 计划； 2-3 总结； 2-4 调查报告； 2-5 简报； 2-6 启事 实训：训练一 总评 教研室主任： 任课教师： 基本课题：任务三：经济应用文写作 掌握经济应用文的概念，理解其特点及写作要求。
重点难点： 掌握经济应用文各类文体的特点、结构、写法和撰写要求。分析案例， 模拟写作，培养撰写建筑行业经济应用文写作的能力。
教学方法： 案例分析法、学生团队分享法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容： 复习 导入：任务三：经济应用文 3-1 概述 1、概念； 2、特点； 3、种类；4、写作要求 教学： 3-2 市场调查报告； 3-3 可行性分析报告； 3-4 资产评估报告； 3-5 经济合同； 3-6 招标书、投标书 实训：训练二 总评 教研室主任： 任课教师： 基本课题：任务四：科技用文写作 目的要求： 掌握科技用文的概念，理解其特点及写作要求。
重点难点： 掌握科技用文各类文体的特点、结构、写法和撰写要求。分析案例， 模拟写作，培养撰写建筑行业科技用文写作的能力。
教学方法： 案例分析法、文档实务教学法 教具挂图： 多媒体课件及资料 授课过程与内容： 复习 导入：任务四：科技用文 4-1 概述 1、概念； 2、种类； 3、注意事项 教学： 4-2 毕业论文；4-3 实验报告； 4-4 实习报告； 实训：训练三 总评 教研室主任： 任课教师： 目录函与复函?3 会议纪要?4 请示与批 招标公告?7投标书?8 备忘 承发包合同?12技术交底?15 通知?16 报告?17 细则?18 理月报?22总结?26 竣工报告?28 函与复函 请求迎接筑龙公司赴滇工程师团的函 云南省交通厅： 为解决云南省部分山区公路工程建设技术力量薄弱的困难，经研究决 名交通土建工程师组成的工程师团前往协助。该工程师团将于3 月20 日起程，3 月21 日下午2 时到达云南机场，请 到时派人迎接，并安排食宿及工作事宜。
请予函复。
筑龙公司 二〇一〇年三月十日 关于迎接筑龙公司赴滇工程师团的复函 筑龙公司： 你司《请求迎接筑龙公司赴滇工程师团的函 》收悉，现函复如下： 我省交通厅正在加紧准备筑龙公司赴滇工程师团的迎接工作。现已安 排好蒋伟等50 名工程师的食宿、工作等方面的事宜。
特此函复。
云南省交通厅 二〇一〇年三月十八日 会议纪要 挖金沟渣场水保工程监理例会纪要 SBJL/JB—Z 019 时间:2016 年11 月23 地点:业主营地A09 会议室 主持人: 参加单位及人员:PMD： 水保监理：罗云龙 徐欢欢施工单位： 会议内容：施工单位汇报近期份施工计划，提出近期施工所面临的问题，与PMD 和水土保持监理共同探讨解决方法。主要内容及有关要求如下： 1、关于渣场堆料划分 根据施工现状，为保障沙石料生产质量，原则上同意鸿川公司实施其 2016 年11 月21 日报送《关于报送渣场规划的报告》，按照规划报告 进行堆渣。
2、进场公路 、进场公路护坡目前施工已基本完成，要做好护坡顶部回填，摊平等 收尾工作，以备验收。
、进场公路的伸缩缝现已切割，要求进行清理，按设计进行沥青填缝。
、进场公路排水沟沟口存在跌水冲刷的问题，要求尽快进行处理，做 到使水缓流进入九龙河。
、要求对2#桥右岸桥头靠排水沟一侧护坡施工遗留下的碎石进行摊 平，多余部分进行清理。
2、堆渣体及上游坡面防护 、要求对上游未设计干砌石的部分，按照设计坡比对上游面的渣体进 一层进行摊铺碾压，要求鸿川公司马上修复推土机，确保摊铺碾压顺利进行。
、要求对上游混泥土坝后平台的大块石垒砌进行整理，满足设计 要求和外观形象。
、对渣体上游面坡下散落的块石，要求进行清理。
4、其它工作 、做好上游坡面防护和进场公路改建两个分部工程的内业资料及试验 报告的整理。
、继续搞好渣场道路的维护及有用渣场的安全工作，派专人指挥卸车， 保证安健环各项工作有序进行。
水保监理部 二〇〇九年十一月二十三日 主题词 监理例会 纪要 抄报：中电四川发电有限公司 抄送：Z 拟稿：张皓校核：廖进华 签发：蒋伟